内容摘要：殡仪馆建设协议书
篇一：殡仪馆建设协议书
殡仪馆建设征地协议
甲方：X村委会
（以下简称甲方）
乙方：
（以下简称乙方）
为了全面加快我镇X景区建设，按照党委、镇府安排部署，征用X村二组(原X村四组）坡地用于殡仪馆建设，按照《中华人民共和国土地法》规定，经甲乙双方协商同意达成以下协议：
一、甲方责任
甲方占用乙方土地实行有偿征用，经协商，按照实际征用面积，每亩付给征地费
元。
2、乙方的土地被征用后，作为永久性使用，甲方不再给乙方增补或调整土地（注：政策性因素除外)。
二、乙方责任
1、所有征用土地，严格按照二轮承包面积支付征地费,所涉及扩边、开荒土地无偿交给集体，不支付土地征用费用。
2、征用土地价格：
土地产量：500--400斤，每亩8000元
400--200斤（不含400斤），每亩7500元
200斤以下（不含200斤），每亩6500元
3、付款方式：征用土地实行一次性补偿的办法，经确定占用你户土地
亩，单产
斤，征地费
元，共计款
元。
4、所有种植的黄姜，必须在X年11月30日以前起挖完毕。一年生黄姜补偿损失面积
亩，计款
元，两年和两年以上生黄姜不予补偿，其它农作物秋收后，不能再继续耕种，把土地交付集体。
5、栽种的用材林、经果林，按照每株
元补偿，补偿后必须在
X年11月30日以前起挖完毕，把土地交付集体，X年11月30日以前未起挖的户视为自动放弃。
6、所有涉及征地农户，每户可安置两官墓地,按照当时市场价格每官优惠50%(安置墓地名额不可转让、变卖给他人，详情由X村委会负责协调)，墓地选定必须按照殡仪馆统一规划。
7、此协议一式二份，甲、乙双方各持一份，自签订之日起生效。
甲方：X村委会：（签章）
乙方：
（签章）
X年
月
日
篇二：殡仪馆建设协议书
竭诚为您提供优质文档/双击可除
殡仪馆承包合同
篇一：公司承包合同范本
殡
仪
签订日期：馆承包合同年月日
合同书
发包方:阿瓦提县民政局
承包方:杜兴育
阿瓦提县汉族殡仪馆围墙和值班室室内设备（水暖电器设备）总投资
221000（大写：贰拾贰万壹仟元整）。阿瓦提县民政局（发包方）与
杜兴育（承包方）协商达成一致。现将殡仪馆经营权在本合同期限内
发包给承包方以供经营，订立本合同。，承包方负责汉族坟墓开发、绿化环境和整体规划，殡仪馆由承包方
独立核算，自主经营，自负盈亏。，承包方必须在殡仪馆的法定经营范围内从事经营活动（以本公司企
业法人营业执照为准），承包方利润归承包方所有。
月50日止。
经营权提供给承包方。
承包方的权利，承包方作为殡仪馆的法定代表人，行使职权。：发包方在承包经营期限
竭诚为您提供优质文档/双击可除
内将阿瓦提县殡仪馆，方式和主要指标50年即从20XX年5月30日
起至2065年5第六条承包方在承包期间，对殡仪馆享有自主、独立的的经营权。具
体权利如下：
承包方有权决定殡仪馆日常管理和规章制度以及人员聘用。
承包方的义务
第八:，取得其应得的合法收入。
1、必须依照国家有关规定，按期如数缴纳应缴纳的各种税，费等.
2、在承包期间，应保证公司各项资产的完好（合理损耗除外）.第九
第十:.
1、有权维护殡仪馆利益不受损害。
2、有权监督殡仪馆的经营范围。
第十一：
1?不得以任何形式干涉承包方的经营权。
2、甲方要保证乙方的合法权益，由于甲方一直无钱支付给乙方工程
款，所
以目前乙方在承包期间，在绿化、设施、规划等建设方面投入了大量
资金，甲方因如期归还乙方工程费用。
3、必须按本合同规定保障承包方的合法权益。
4、必须全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。
5?县医院私人承包的临时殡仪送葬礼点，在合同签订前由甲方出面协
调将
此处关门，不得以任何理由再次经营，如发现非法经营的由甲方出
竭诚为您提供优质文档/双击可除
面
进行制止。
6?甲方承担殡仪送葬车辆1辆、死人冰柜4台，驾驶员由乙方承担。
第十二
均由承包方享有。
第十三，解除或终止，发包、承包双方均不得随意变更或解除.本合同需
要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议，在新的书面协
议未达成之前，本合同仍然有效。
第十四，如国家有关政策与本合同签订时相比，发生重大变更，发包、承包任何一方利益受到重大影响，受影响的一方可以提出变更或解除
本合同，并给予赔偿违约金。
第十五，干扰承包方的经营管理活动，使承包方无法继续经营下去，或
使承包方的合法收入得不到保障，承包方有权解除本合
同以及暂停支付承包费用，并要求发包方承担违约责任。
第十六
发包，承包双方协商一致，可以变更或解除合同。，须
第十七有效期为50年（自20XX年6月1日一一2065年6月1日），本合同规定的承包期满，发包承包双方的权利，义务履行完毕后，本合
同自行终
止。
第十八
竭诚为您提供优质文档/双击可除
应负违约责任。
第十九
承包方对阿瓦提县殡仪馆的投资总额的50%作为违约金，如承包方
的实际损失超出该违约金的，则发包方按承包方的实际损失赔偿。，无法继续履行本合同，则由承包方另行，承包双方应全面实际履行本
合同，不履行或不完全履行的推选或指派承包经营者，经发包方认定
继续履行本合同。
第二十一承包方不承担殡仪馆债权债务。发包方应提供关于不干涉承
包方自主经营的决议，并作为本合同的附件。
第二十二，如殡仪馆承包经营，且承包方履行本合同情况良好，承包方
在同等条件下有优先再承包的权利。
第二十三
第二十四
第二十五
商解决。如协商不成的，双方提交仲裁委员会仲裁。
发包方:承包方：
________________
地址：身份证号码：电话：
法定代表人：
__________签字盖章）
___年
____月
___日
____年
—
月__日，发包方，承包方各执一份。
补充条款：
1、竭诚为您提供优质文档/双击可除
2、3、1、竭诚为您提供优质文档/双击可除
篇二：殡仪服务合作协议
殡仪服务合作协议
甲方：长沙市殡仪馆
乙方：南昌龙祥工艺雕刻厂
为了满足丧户的需要，完善殡葬礼仪文化，本厂向丧户提供陪葬品套
餐，骨灰蓉器封口，接灰礼仪业务，经甲乙双方友好协商，达成如下
协议：
1、甲方向乙方提供住宿和经营场地，并协助乙方的工作顺利开展，甲方有义务保护乙方的财产不受到侵害损坏。
2、乙方开展业务，所需的柜台等，一切装修费用，乙方自己承担，水电费由甲方支付。
3、在工作人员配置上，乙方根据业务的需要增减人员，工人工资乙
方承担，服务过程中，乙方必须严格遵守甲方的各项经营管理制度和
规章制度，维护甲方的良好形象。
4、乙方只能经营陪葬品套餐、骨灰蓉器封口，接灰仪式业务，其它
未经甲方同意不得超过经营范围。商品单价和服务收费详见附表。
5、乙方自主经营叁年，同
20XX年1月1日至20XX年12月30日
止。经营第一年，乙方向甲方上交经营管理费
12万元人民币，随后
每年增加10%,发票甲方提供，合同签订后，甲方馆内不能经营相关
陪葬品和服务业务。叁年期满后，同等条件下乙方有续签权。
6、经营管理费乙方每年1月8日全年一次性付清给甲方，乙方不得
拖欠。
篇三：殡仪馆建设协议书
殡仪馆建设协议书
甲方：X县X镇集镇办公室（以下简称甲方）
乙方：X
（以下简称乙方）
为了节约丧葬成本，解决因民间殡葬产生的噪音和环境污染问题，创优XX的旅游环境，甲方决定在X村新建殡仪馆一处。经甲、乙双方协商甲方将本工程的施工任务承包给乙方。为明确双方权利、义务以及经济责任，依据《合同法》有关规定，经双方协商同意，签定本合同，以资共同遵守。
一、工程名称
X镇殡仪馆建设
二、工程地点
X镇X村
三、所有权性质
殡仪馆墓地的所有经营管理权归乙方所有（其中土地权限以土管法为依据）。
四、甲乙双方权利义务
（一）甲方义务
1、负责殡仪馆建设用地、墓地用地的征地工作（地价须经乙方同意）。
2、负责升级改造从2级电站至殡仪馆的道路及供电线路架设（供电线路架设费用由双方协调处理）。
3、负责办理墓地征用手续，并承担相应的规费。
4、负责禁办丧事区域内的监管工作（具体办法待定）。
5、负责殡仪馆设计和墓地规划审查。
（二）乙方义务
1、负责殡仪馆建设用地手续及相关规费。
2、负责支付墓地征地补偿款。
3、负责殡仪馆及墓地建设的各种投入及经营管理。
4、在签订本协议时，乙方向甲方交付100万元的保证金。
5、向甲方提交殡仪馆设计图纸，并由甲方审签。
五、违约责任
本协议签订后乙方违约，甲方不退还乙方所交纳的100万元保证金。若甲方违约，按同期行息的5倍支付乙方违约金，并退还保证金。
六、工程期限
本项工程必须于X年10月底完工，X年11月1日正式投入使用。（其中甲方必须在6月15日以前向乙方提交殡仪馆建设用地，6月30日以前向乙方提交墓地。）
七、安全生产与文明施工
1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产，负责检查消除施工现场所有安全隐患（包括火灾、水灾、塌方等意外事故），做好防火、防洪、现场安全操作等工作。
2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度和安全生产保障措施。
3、在全部施工期内，所有造成的机械损坏、人身伤亡事故及其它损失、责任均由乙方自负。
4、对不服从甲方管理的有关人员、机械设备，甲方随时有权勒令其退场，并终止承包合同，且由此造成的一切损失均由乙方承担。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
九、运行中禁办丧事区的监管和殡仪馆收费标准须经双方协商一致后，另行签订补充合同。
甲
方（签章）：
乙
方（签章）：
监督方（签章）：
公证方（签章）：
X年
月
日
篇四：殡仪馆建设协议书
殡仪协议书
第一篇：殡仪协议书
协
议
书
甲方：周口天地龙苑殡葬服务公司
乙方：
逝者子女或配偶
（一般亲属代表需要逝者子女或配偶签字的授权委托书）
经甲乙双方协商，按乙方要求对逝者的特殊遗体进行整容、化妆、缝合等殡仪服务，经甲方指定代表和逝者亲属代表，双方协商统一，就服务内容，价格等相关事宜，达成协议如下：
一、甲方同意乙方要求，对因
原因逝世，而导致逝世
的遗体，进行
整容
化妆
缝合等殡仪服务，乙方同意甲方在服务过程中按专业技术要对遗体进行处置，甲方在条件许可的前提下，尽力做好
整容
化妆
缝合部位外观形似。
二、乙方需要甲方对逝者
遗体的部位进行
内容服务。
三、殡仪服务价格双方面议，乙方同意支付给甲方殡仪服务费为人民币
万
仟
佰
拾元整。甲方收到乙方支付给甲方的服务费后，甲方对上述特殊遗体双方约定的服务部位进行整容、化妆、缝合等殡仪服务。
本协议一式两份，经双方签字后生效。协议未尽事宜，另行商定。附：亲属（经办人）代表亲笔签名的身份证复印件和联系电话
甲方：周口天地龙苑殡葬服务有限公司
代表签字：
年
月
日
乙方：亲属（经办人）
代表签字：
年
月
日
指定代表或者共同委托代理人授权委托书
申请人：
委托代理人：
委托事项及权限：
代表申请人办理逝者
遗体
整容
化妆
缝合事项与周口天地龙苑殡葬服务有限公司签订殡仪服务协议等事宜。
有效期限自
年
月
日至
年
月
日
指定代表或委托代理人或者经办人信息：
签
字：
固定电话：
移动电话：
（申请人签字或盖章）
****年**月**日
第二篇：殡仪服务委托书
1、殡仪馆服务时间根据服务项目、内容确定，甲方亲属需服从乙方人员的统一安排。
2、遗体在接运到殡仪馆进行冷藏期间；可能会产生异味、变色、收缩、膨胀、衣物和肢体潮湿等变化均属正常现象。
3、遗体在告别或入炉前，甲方应先行办理缴费手续，同时请甲方亲属确认遗体并清理逝者身上不可燃或影响骨灰质量及有安全隐患的附属物，如金银、硬币、纸钱灰等；若有无法清除的附属物，如手术钢针等，甲方亲属有义务告知乙方工作人员。
4、火化后凡属骨灰以外的不可燃附属物，乙方工作人员进行清理后，连同骨灰一起现场交付甲方。由于火化服务的特殊性，乙方对不可燃附属物无确保其完好的义务。
5、因遗体存在性别、体重、年龄、病因、药物影响、骨质等因素的不同差异，其火化时间也不完全一致，同时经高温火化后，部分骨灰可能存在松散，色质不白、不成型等情况，均属于正常现象。
6、为了文明有序进行丧事活动，殡仪馆内杜绝道士和丧葬行参与、替代或承包殡仪服务行为，由此引发的异议和后果，乙方不承担责任。
7、甲方需向乙方提供逝者有效死亡证明、身份证等各类证明材料。
8、在殡仪服务过程中，如出现临时停电，停气，机械事故等情况，均属于不可抗因素，未及时完成服务，乙方不承担赔偿责任，但有义
务在第一时间向甲方告知事故原因，并及时修复，或采取其他应急预案。
9、甲方应认真反复核对讣告、挽联、告别词、横幅、遗像等文字视频资料，乙方做好配合，若非乙方过错，责任由甲方自行承担。
10、厅室布置、整容化妆、礼仪及丧葬用品等特需服务，甲方自主自愿选择，在对特殊服务事项书面确认后，若由异议或调整，需在特殊服务事项开始前申请更改或取消；如服务事项已开始，甲方申请更改或取消，需赔偿乙方实际损失或承担服务项目金额20%的违约金；如特殊服务开始后，该事项性质上均属不可取消或调整的，则乙方有权按照事先约定继续提供服务或按已完成服务收取费用。
11、在殡仪馆内治丧期间，有老、弱、病、残、儿童及智能障碍者参加活动的，应有甲方成年亲属陪同；景观水池深，请勿靠近，戏水，地板滑，注意人身安全。
12、甲方提供停车服务属于免费服务，乙方对车辆无约定保管责任。在班里丧事过程中，请甲方亲属注意个人财产安全，车内不要放置贵重物品，电脑、钱包和手机等物品应随时携带；车辆按照规定区域停放，锁好车门关好车窗，防止车辆擦挂和玻璃被砸。若发生上述情况或损失，由甲方自行负责。
13、乙方向甲方出具的火化证，发票是甲方办理逝者后的唯一有效凭证(如销户、保险、报账)，甲方应妥善保管，如由遗失，火化证无法补办，但甲方向乙方做出书面遗失声明后，乙方可据实出具火化证明。
14、如甲方的骨灰寄存费逾期未缴纳满两个月，乙方在通知后一个月内，甲方仍未缴纳的，乙方有权对骨灰深埋处理，由此对甲方造成的后果由甲方承担。
15、殡仪馆安装由监控，甲方亲属进入殡仪场所，应当保持肃静，严禁大声喧哗、吵闹、堵塞交通、打架斗殴等行为。
16、若对服务有争议，双方协商解决。如有必要，乙方可根据甲方的申请暂缓火化，待争议协调好后，再火化。
第三篇：殡仪主持程序
殡仪主持程序
向丧户出示主持人证件，佩戴主持人胸卡
一、丧户出灵所需用品
死亡证明、一寸遗像3张、小油瓶1个、大葱1根、小酒盅1个、棉签1包、纸灰7包、撬殃棒1根、红布2尺、纸箱2个、烧纸一大袋、香1捆、小剪刀1把、硬水果糖2—3斤、捆车绳3捆、已故者生前所穿旧衣裤若干件、旧布鞋1双（已故者为女性，需买大粒盐半斤）；130货车2—3台，丧事酒店名称与地点。
二、下葬所需用品
红公鸡一只、白遮光布7尺、红布5尺。
三、迁坟与并骨丧户所需用品
红灵幡1-2个、红公鸡1-2只、大红萝卜1-2个、红手套2副、筷子一双、红布7尺、金元宝4个、金童玉女一对、新红砖2-4块用金纸包好、五谷粮1斤、香炉1个、烧纸2袋、香10捆、白酒1瓶、5角硬币7-14枚、红碑花1个、冥币10本、供品为三样水果、三样蛋糕、已故者生前所喜爱用品。
四、下葬、迁坟、并骨丧户注意事项
从已故者下葬之日起算起，三天为已故者开门圆坟，做门架1个、清水1瓶、麻布1块、清洗墓园、带已故者生前所爱吃一碗饭、一碗菜、一双筷子（注：如下葬者为两位，请准备双份），首先将架放在墓前为已故者开门，然后将供品摆放好，由其后人上香，清洗墓地，完毕后，子女后人到祭奠园为已故者烧纸祭奠。
殡仪主持收费标准
一、1、寄存丧户殡仪主持300元
2、殡仪主持与当时下葬主持500元
3、单独下葬主持300元
4、迁坟与下葬主持400元
5、用高档炉为丧户拾遗骨200元
6、遗体着装（不含非正常死亡）200元
7、为丧户选择风水墓地、罗盘定位330元660元990元
二、上望时间及一期祭奠
子女后人在已故者去世六天晚22：30，首先打开家中门窗，然后将事先准备好的供品（注：三样水果，两样蛋糕）（注：住楼房最好把供桌放在楼下垃圾口处或家中厨房；住平房丧户供桌摆放在窗前烟道下）注意：楼房丧户须用2根红毛线由供桌开始直通楼下地面，然后将供品、遗像摆放好，由长子上香三支，带全家人到十字路口为已故者烧纸，完毕后到家中关闭所有灯光，到零点收回所有供品、放在事先准备的纸箱中，以备早晨到殡仪馆骨灰堂看望已故者骨灰，取出骨灰盒，摆放供品上香（注意骨灰盒只能一期取出一次，以后祭奠用灵位牌，直到下葬）
三、丧户一年内祭奠日
六天上望、一期祭奠、五期祭奠、七七祭奠、十期祭奠、百日祭奠、清明祭奠、阴历七月十五麻姑节祭奠、周年祭奠、春节前一天祭奠。
第四篇：发言材料(殡仪公司)秉承绿色理念彰显人文关怀
着力构建可持续发展的现代生态陵园
南郑县明珠殡仪服务公司
(2011年3月9日)南郑县明珠殡仪服务公司位于汉山脚下城关镇权家湾村，始建于1995年12月，占地120亩，累计总投资800万元，现有干部职工31人。
近年来，我公司在省、市业务部门的关心指导下，在南郑县民政局的直接领导下，以诚信服务为宗旨，坚持走科学发展之路，着力打造殡葬文化和绿色环保理念，把陵园建设成“人文景观”、“生态和谐式”陵园。目前，无论是硬件设施建设还是软件设施建设都达到了一个较高的层次和水平，切实体现了殡葬文化的创新性、环境的绿化性以及景观的人文化、服务的多样化，取得了较好社会效益，不断提高了经济效益，受到了上级部门、社会各界和人民群众的一致肯定和普遍好评。汉山明珠陵园管理处被南郑县委、县政府表彰为“文明单
位”，被县民政局表彰为“先进单位”，被省殡葬协会表彰为“优质服务，-1-诚信经营”先进单位。我们的主要做法是：
一、科学定位，注重投入，全力打造绿色景观陵园
一是合理规划，科学定位陵园的发展方向。随着社会文明程度的不断提高，绿色环保理念逐渐深入人心。陵园作为推进殡葬改革的重要载体，建设生态型园林化陵园成为必然趋势，也是今后的发展方向。汉山明珠陵园管理处自1995年经省民政厅批建以来，就将陵园的建设和发展融入城市建设的整体规划，以倡导积极向上的殡葬文化、营造幽雅静谧的绿色环境、提供诚挚周到的贴心服务为目标，以保持生态平衡，美化城市环境为指导思想，以人与自然和谐发展为宗旨，对陵园进行了科学规划和定位。在陵园建设中充分体现科学理念、环保理念、生态理念，从公墓选址开始就将节约土地、保护生态、注重环保考虑在先，使公墓建设与城市建设相适应，把墓区建设融入文明城市发展的大环境中。从公墓的布局、道路、绿化、景点等都做了科学的安排，墓区建设结构对称，轴线突出，层次分明，充分利用了每一寸土地，体现了可持续发展的理念。同时，不断根据时代和社会发展的需求，对规划进行补充和完善，使陵园的建设和发展始终适应时代、社会和群众的要求和需求，保证和促进了陵园健康有序的发展。二是不断加大基础设施建设，形成了具有陕南特色鲜明的绿色景观陵园。生态型陵园建设首先体现在园区硬件建设上。为了将汉山明珠陵园打造成绿
色景观陵园，我们始终在基础设施建设上舍得投入。特别是2008年以来，抓紧了软硬件设施建设。积极筹措资金办理征地事宜，先后协调代赈资金修建杨权公路、墓区排洪、加固维修了办公用房、完善了水电设施配套建设；投资60万元修建了通往墓区的景观、排洪、护坎道路、围墙和广场；投资近40万元修建了24孝雕塑群和十二生肖龙柱。现在的汉山明珠陵园，整个墓区绿化覆盖率达到50％以上，达到绿化、美化、香化、亮化标准，改变了公墓以往在人们心中寂寞凄凉的传统印象，已然成为一个环境幽雅，古色古香的绿色景观陵园。
二、致力服务，注重关怀，塑造温馨人文陵园
多年来，南郑县汉山明珠陵园管理处一直秉承民政部门大力倡导的为民服务精神，积极顺应殡葬发展需求，在园区建设和管理服务上大力倡导人性化思维，遵循“以人为本”的宗旨，一切从用户的需求出发，努力营造一个充满温馨体现着人文关怀的绿色陵园。
一方面，在园区硬件设施建设上着力体现人文关怀。园内亭榭阁台，小径徘徊，假山喷泉，花卉盆景，令人赏心悦目，心情舒畅；石拱桥，湖心亭，湖光塔影，小桥流水，集悼念、观光、憩息为一体，在园区及生态观光园，远望茶园成片，果园飘香。近观芳草茂盛，鸟语花香。放生池，停车场，休息区等一应俱全，设施完善，在现代都市里焕发出古朴典雅的韵味，闲适而雅致，给人以回归大自然的清新感觉。人们漫步在园内，寄托着对故人的深情怀念，憧憬着对新生活的美好向往。这些多功能人文景观，给祭扫者心灵以美的享受，被祭者灵魂受到文化的洗礼。同时，在墓区安装了音乐播放系统，配备了石桌，石凳，饮水，洗手池，为祭祀群众配备了药箱、轮椅等人性化服务设备。
另一方面，更是通过工作人员的优质服务，竭诚服务，满足了人民群众在办理丧葬过程中的第一需求，营造了陵园的和谐氛围。一是积极推行社会化服务。讲究社会效益是公墓管理处的首要目标。每年清明节前后都要在《汉中日报》、南郑有线台上刊播向社会承诺优质服务内容，将时间、价目、质量、廉洁、措施等制成公示牌，让社会各界进行有效的监督，让群众明明白白、清清楚楚消费。同时，还制定了相应的优惠措施，重点照顾城乡低收入群体和残疾、困难群众，受到社会各界的广泛赞誊。二是严格实行规范化服务。具体体现为“三全”服务。即：全心服务。我们把优质服务当作企业的生命来呵护和培植，待每位群众似亲人，竭诚为他们提供热情周到的服务。全程服务。根据客户要求，提供“选”、“造”、“购”、“葬”一体化服务，形成丧事主持、存留纪念、持续关怀和售后服务的全程服务。全面服务。全天候24小时为客户提供咨询、接待、购墓和办理下葬手续服务。三是倾心实施亲情化服务。殡葬文
化的核心是亲情化，而殡葬服务则是以人为本。陵园每个工作人员在服务工作中本着“爱心、关心、热心、耐心、细心样”和“生人熟人一个样，百姓官商一个样，远近亲疏一个样”的“五心三一样”的态度，认真对待每一位客户，让人民群众最大程度地领略和享受着亲情化的服务。
三、坚持创新，拓展载体，着力构建活力现代陵园
与时俱进，创新发展，这是科学发展观的内涵本质，也是推进生态型陵园建设的必然要求，更是促进陵园可持续发展的强大动力。这些年，汉山明珠陵园管理处坚持开拓创新，不断拓宽服务空间和载体，有力地促进了单位发展，实现了社会效益和经济效益的“双赢”。一是理念上创新，力求现代化。理念创新是殡葬文化的出发点和落脚点，也是破除殡葬陋习的理论基石。近年来，汉山明珠陵园管理处结合自身实际，积极探索新的殡葬模式。2009年在现有土地日益减少的严峻形势下，立足当前，着眼长远，向有文化、有创意的多葬式方向发展，充分利用墓区北面边角地，投资打造“都市陵园”，以精美的装潢、合理的价格、优质的服务来满足不同消费水平的群众选购，营造了一个“人生后宫殿”。这样既节约了土地资源，方便了普通群众的选购，又顺应了新时期殡葬改革的要求。二是形式上创新，力求多样化。每年在陵园内开展形式多样的纪念活动，集祭奠、游览、休闲、教育为一体，成为一处独特的人文景观。
一年365天，悼念者可以随时进入园区献花、敬香上烛和留言悼念，使服务水平上了一个新台阶。三是服务上创新，力求个性化。根据祭祀群众的需求，形成了调集花卉、制作花篮、建造多样艺术墓、提供碑文刻字、瓷像制作、播放音乐等多种服务项目，设立了接待处、停车场、鲜花店、祭品服务部等为群众提供周到的具有个性特点的服务载体。
虽然我们在构建和谐殡葬、推行绿色生态陵园建设上作了一些探索和实践，但与先进地区，与兄弟县区相比还有一定的差距，还有很多工作要做。今后，我们将继续加大生态型陵园建设力度，竭力做到让生者了无憾，让逝者得其所，将汉山明珠陵园建设成为一处“让两
个世界都满意”的“人生后花园”，向建设“生态化”、“园林化”、“花园化”陵园的道路迈进，使之真正成为“汉山之腰，汉水之滨”的一颗耀眼的明珠。
第五篇：瓮安县殡仪服务指南
瓮安县殡葬服务有限责任公司
太平山殡仪馆殡仪服务指南
为便于丧属在瓮安县太平山殡仪馆办理丧葬服务，根据《贵州省殡葬管理条例》、《瓮安县殡葬管理办法》和《瓮安县惠民殡葬实施办法》有关规定。我公司本着“便民、利民、助民”的民政指导精神和“逝者为尊、丧属至上”的服务宗旨，竭诚为丧属提供“全身心、全天候、全过程、全方位”的亲情服务。
一、殡仪服务流程
（一）报丧。亲属逝世后，请及时拨打殡仪服务电话:0854—2624444、2626444（24小时服务），丧属须如实告知逝者详细情况（姓名、性别、年龄、死亡时间、死亡原因、遗体接运详细地址），我馆总台服务人员将详细告知或为您解答殡仪服务相关事宜。
（二）预约殡葬服务方式。
1.预约遗体接运、火化时间。丧属根据逝者实际出殡时间及骨灰下葬时间，可以直接拨打殡仪服务电话，预约遗体接运、火化服务。
2.现场办理殡仪服务。丧属携带逝者《死亡证明》、身份证或户口簿及丧事承办人有效证件，直接到殡仪馆总台确定遗体火化时间，办理遗体火化手续。
二、办理丧葬服务手续需提供的证件及证明
（一）逝者死亡证明的出具：根据逝者死亡原因出具死亡证明，在家正常死亡的，由所居住的村（居）委出具《死亡证明》加盖派出所公章或由当地派出所直接出具《户口注销证明》；在医院死亡的，由医院出具《医学死亡证明书》；非正常死亡的，由公安机关出具《死亡通知书》；无名尸体，由公安机关出具《尸体处理通知书》。
（二）骨灰领取安葬证明的出具：由丧属在所辖乡（镇）、办事处或县殡葬管理所领取《骨灰领取安葬（存放）申请表》填写（农村公益性公墓墓位证），该表必须有接收骨灰安葬地村（居）、乡镇
（街道）签有同意接收意见并加盖公章，县殡葬管理所签有同意发放骨灰意见并加盖公章，同时还需提供逝者身份证或户口簿、领取人的身份证或户口簿。
（三）惠民殡葬减免证明的出具：如逝者属于《瓮安县惠民殡葬实施办法》规定的“重点救助对象”，丧属需提供乡（镇）、村（居、社区）或县民政和民族宗教事务局证明；属二级以上残疾需提供有效期内的《残疾证》；属计划生育户需提供独生子女证或结扎证明。并出具县殡葬管理所签署意见的《瓮安县殡葬基本服务项目免费申请表》。
（四）奖励证明的出具：如丧属自愿选择符合《瓮安县惠民殡葬实施办法》规定的“骨灰绿色生态葬”奖励标准，丧属提供县殡葬管理所签署意见的《瓮安县绿色生态殡葬奖励申请表》到殡仪馆办理。
三、惠民殡葬政策提示
（一）《瓮安县惠民殡葬实施办法》规定的“重点救助对象”—2—
在免除殡葬基本服务项目费用的基础上，免费提供价值200元以内的骨灰盒1个，“重点救助对象”为：
1.城乡低保对象。
2.农村五保户和城市“三无”人员。3.重点优抚对象。4.二级以上残疾人。5.六十年代精简职工。
6.计划生育对象（农村独生子女领证户和二女结扎户）。
（二）《瓮安县惠民殡葬实施办法》规定的“骨灰绿色生态葬”奖励标准为：
1.自愿选择骨灰花葬、树葬、草坪葬的，在免除殡葬基本服务项目费用后一次性奖励500元。
2.自愿选择骨灰江（海、河）葬的，在免除殡葬基本服务项目费用后一次性奖励1000元。
（三）根据《瓮安县惠民殡葬实施办法》规定，免除殡葬基本服务费用项目为：
1.遗体接运费（普通接尸车辆接运遗体）。
2.殡仪馆内遗体冷藏存放费（存放期限3天以内）。3.遗体火化费
（使用平板炉火化遗体）。4.骨灰寄存费（存放期限一年以内）。5.目的地抬遗体费。
6.灵堂租用费（3日以内，中、小号灵堂）。7.遗物处理和卫生费。
—3—
由太平山殡仪馆按照价格主管部门核定的标准，在结算殡仪服务费用时直接予以免除；超出普通车辆接尸费、普通火化标准费、灵堂租用费的由丧户支付。
（四）根据《瓮安县殡葬管理办法》、《瓮安县惠民殡葬实施办法》规定，已享受死亡丧葬补助费的国家机关、企事业单位职工（员工）、离退休人员及社保待遇的不得免除殡葬基本服务项目费用。
四、便民温馨服务
太平山殡仪馆一楼业务办理大厅设有“殡葬用品展示柜”，经营种类有：各类高、中、低档次的骨灰盒；各类寿衣、寿鞋、寿袜、纸棺等各种殡葬用品，价格均低于市场价。
温馨提示：
一、遗体接运、遗体火化时间须根据殡仪馆当天实际遗体接运、遗体火化业务量，由殡仪馆统总台协调安排，时间顺序遵循“先预约、先接运、先火化”的原则。
二、为避免因办理相关手续延误逝者遗体接运、火化、骨灰下葬时间，建议丧属提前1天到殡仪馆总台办理完善相关殡仪服务手续。
三、办理领取骨灰、骨灰寄存或公墓安葬。请丧属携带瓮安县殡葬管理所开具的《骨灰发放单》，到火化车间取骨灰处领取骨灰；如办理骨灰寄存，请丧属凭《骨灰寄存登记卡》到骨灰存放室寄存骨灰；如办理骨灰到九龙园公墓安葬的，丧属需携带《购墓合同》；如将骨灰安葬到农村公益性公墓的，应持《骨灰领取—4—
安葬（存放）申请表》或《农村公益性公墓墓位证》领取骨灰。
四、殡仪服务费用结算
：为减少丧属等候时间，在遗体火化的同时，丧属可到殡仪馆总台服务处，办理购买骨灰盒（高、中、低档）、丧葬用品、遗体冷藏、悼念厅租用、遗体火化、骨灰寄存、公墓安葬等费用的结算手续。
五、建议文明节俭办丧事，倡导丧葬消费量力而行，在殡仪馆治
丧时间原则上不超过3天，遗体出殡时应简化出殡程序。
六、建议在治丧期间严禁燃放烟花炮竹，倡导无烟祭祀、鲜花祭祀、网上祭祀、“家庭追思会”等安全、环保、健康祭祀形式。
七、倡导移风易俗、绿色生态安葬，选择骨灰花葬、树葬、草坪葬、江（海、河）葬等绿色安葬方式，为子孙后代留下一片绿色的生存空间。
服务咨询电话：王兴元（副总经理）：***杨林松（殡仪馆馆长）：***刘开毅（殡仪馆副馆长）：园公墓办公室：2636019瓮安县殡葬服务有限责任公司
2015年9月7日
—5—
***九龙
篇五：殡仪馆建设协议书
黄桥殡仪馆安全责任书【精选文档】
泰兴市黄桥殡仪馆
2014年度安全生产责任书
为切实加强我馆安全生产管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》等法律法规，按照市民政局签订的安全生产目标管理责任状的要求，明确各班组年度安全生产目标管理责任:一、各班组负责人依法履行对本班组的安全监管职责，年度考核实行安全生产“一票否决制”。
二、各班组加强管理，定期检查责任区域安全生产工作，发现问题及时整改，保证全年安全生产工作“零事故”。
三、各班组主要负责人作为本班组安全生产第一责任人，要切实履行职能。严格按单位班组安全责任考核制度落实好各班组的安全工作。单位每月组织召开一次安全会议，各班组成员需全部参加并做好会议记录。
四、各班组应加强安全生产知识的学习，积极参加单位组织的“安全生产月”、“安康杯”等安全宣传教育活动。
五、各班组严格按照月安全例会的要求，履行各自安全职责，对油料、锅炉、水电、设备、食品安全、易燃易爆物品等安全重点环节必须做到专人专职全覆盖监督并做好台账记录。
六、全馆人员必须全部参加单位组织开展的消防安全演练活动，保证消防演练通过率达100%。
七、各班组需定期开展重点危险源普查、登记、建档工作，做好重大危险源自查自报。全力排查重大安全隐患，并确保重大安全隐患整改率100%。
八、各班组需积极参加的单位定期组织的应急预案演练，确保相关人员按责到位，按时到位，有效处置各类突发险情，掌握救人救物和自救的基本技能。
九、全馆人员需执行事故信息报告制度，对于因失职、渎职或严重失误造成安全事故的，将严格按“四不放过”原则依法追究相关责任人的责任。
十、全馆人员守土有责，负责好本班组内资产、用水用电、车辆、设备安全等。
全馆工作人员(签字):二O一四年三月
以下是附加文档，不需要
的朋友下载后删除，谢谢
高二班主任教学工作总结5篇
高二班主任工作总结1本学期，我担任高二(14)班班主任。在学校领导的支持下，在学生科的领导下，我顺利地完成了学校布置的各项任务。在从事德育教学过程中，有顺利也有挫折，有成功也有失败，既有困惑，也有启迪，交织着酸甜苦辣，现就本学期班主任工作做如下总结。
一、培养良好的班集体
能否形成一个积极向上，努力学习，团结和睦的集合是至关重要的。只有在良好的班集体中，教师开展教育和教学活动，才能收到较好效果。在培养班集体方面，本学期我主要从以下几方面入手:(一)注重教室文化的建设
开学初，我组织全班学生把教室布置好，让教室的每一块壁，每一个角落都具有教育内容，富有教育意义。在具体布置时，针对班内学生的特点，从大处着眼，小处着手，制定班级文明公约，张贴名人名言，使学生行有可依，激发学生的上进心。并设立评比栏。
班组设置由专人管理的“图书角”，以拓宽学生的知识面。为及时反馈学生情况，设置了班级日记，由班长负责记录。
(二)注意班干部的培养
进入高二以后，班干部换届重新选举，由学生民主投票，产生了一支能力较强，有一定影响力的班干部队伍。对待班干部，我积极引导，大胆使用，注意培养他们的工作能力，要求他们以身作则，“各守其位，各司其职，各尽其责”。另外，定期召开班干部会议，研究解决出现的问题，同时布置新的工作和任务。这样，由于班干部积级配合，以身作则，从而带动全班，收到了较好的成效。
(三)注意养成教育和传统道德教育的结合
高二学生由于已经熟悉了学校的环境，又没有升学上的压力，个别学生纪律开始松动起来，不喜欢别人对他们的行为约束和管教，一些不良行为随之而来，如旷课等，面对这些违纪情况，如果不注意引导或引导不当，学生很容易在这个特殊的学习和生活阶段走入岔道。我的具体做法是:1、加大学习、执行《中学生守则》、《中学生日常行为规范》的力度。我借助主题班会、演讲会、竞赛等各种形式的活动，来引导学生学习，执行《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，并且配合学生科执行《一日常规》，严格要求学生佩戴校徽，不穿拖鞋，每天自行检查、督促规范养成的效果。
2、注意树立榜样。俗话说“说一千，道一万，不如亲身示范。”榜样的力量是无穷的。人微言轻，班主任言行举止特别重要，要求学生不迟到，不旷课，班主任首先要做到，要求学生讲文明，讲卫生，班主任事先要做到，平时注意严于律已，以身作则，时时提醒自己为人师表。
3、注意寓教于乐，以多种形式规范学生行为。
心理学告诉我们:人的接受心理由观察能力、感知能力、认识水平、兴趣爱好等心理因素构成，因此，具有广泛性、多样性、综合性的特点，单一的教育管理方
式不适合人的接受心理，开展丰富多彩的活动，寓教于乐中正好适合学生的心理特点，能提高教育管理的可接受性。
为此，我先后开过多次主题班会，如《规范一道德》，《我是主人》、《理想与信念》、《要学会学习》、《神圣的使命》。还开过优生学习经验交流会，举办过语文知识抢答竞赛，说成语故事比赛，古典诗歌背诵比赛等，效果都很好。
二、严格的要求是最大的尊重
教育是一门艺术，教育是心灵的耕耘，必须讲究教育有艺术。在实践工作中，我感受最深的便是马卡连珂的一句名言:“严格的要求是最大的尊重”。的确，只有既严格要求学生，又给予他们最大的尊重，才能把班主任工作做好。
俗话说“严是爱，宠是害，不教不导要变坏。”高二14班有几个调皮的学生，在教育转化他们的时候，我曾有过失败的教训和成功的经验，先前，我对他们时常板着一副面孔，严加管教，结果学生表面上对我产生敬畏感和服从感，其实，并不是心悦诚服地接受我的教育和管理。一段时间后，我改变了方法，对他们给予了大量的爱心，却忽视了严格要求，结果班风涣散，面对这种局面，我苦苦地思索，寻找解决问题的良策，向有经验的老班主任请教，明白了对学生应严中有爱，以爱动其心，以严导其行，既要严格要求，又要给予最大的尊重。
三、“三位一体”的互促法
教育是一项艰巨的任务，单靠班主任显然是不够的，而要先集中各种力量的齐抓共管。通过班主任的工作，把学校、社会、家庭组合成一个整体，形成教育的合力，达到互相促进的目的。我定期和学生家长电话联系，及时反馈学生情况，取得家长的支持，收到了良好的效果。
总之，班主任工作可以说是千头万绪，要想带好一个班级确实值得我们去研究，去多想想方法，特别是像我们这样的青年教师。
高二班主任工作总结2本学期班主任工作本着以教学为主，很抓纪律卫生，开展了各种形式的活动，圆满完成教育教学工作。具体工作如下:一、早自习利用晨会总结前一天的学生表现情况以及学生中的纪律卫生，出现的问题加以分析和总结，目的是让新的一天能不断的进取，克服工作和学习上的不足，为新的一天的学习生活指引航标。这半年的我班基本杜绝了迟到早退现象，能按时按点的，按部就班的上好课和晚自习，圆满的完成教学任务。
二、高中二年级的学生思想上还不稳定，还不够成熟，尤其进入高二的学习，内容难度加大，对于象我班的程度较差的学生来说难度更大，往往因为学习不能立见成效而慢慢消沉。为了让学生树立信心和学习斗志，我主要做了这些工作:1、班会早会对学生进行成绩和程度的分析，正确看待自己所处在的学习上的位置，让学生保持良好的心态，同时给学生创设良好的学习情境，使他们开开心心的迎接每一天的学习生活。
2、个别谈心，这很重要，对于不同的学生挖掘他们的内心世界，了解他们所做所想，这样会使教育能抓住切入点，教育才能有效果，从本学期来看的确收效很大。使班级纪律卫生明显好转，文明班级率最高。
3、寻求与家长的密切配合，三方沟通，正确的评价学生的成绩和存在的缺点和错误，使学生敞开心扉，把自己要说的说出来，解开他们的思想包袱，全身心的投入到学习中来。
二、积极配合科任老师的课堂教学工作，解决好科任老师与学生的关系，并为此做了大量的工作，稳定教学次序。
三、加强寝室的管理工作，本学期到寝室检查不下十五次，对存在的卫生纪律方面的问题能及时解决，女寝要好一些，男寝还存在问题，总的来说有很大的进步。
四、开展好各项活动，本学期运动会上，积极调动学生参与的积极性，发挥他们的体育特长，在运动会上能够克服困难，尽最大所能，取得总粉第四名的好成绩。在学生十月一的诗歌朗诵的比赛，以及征文活动中都取得好成绩，激发学生的学习热情和求知欲望。
总之，本学期工作成绩是肯定的，要不断分析和总结经验和教训，通过不断的学习和提高自己的业务水平和班主任的工作艺术，为把班主任的工作做得更好而努力。
高二班主任工作总结3本学期师生都面临着前所未有的压力---学业水平考试。而且我班是理科班男生多，女生少，管理起来就有一定的困难。一个学期过去了，回首过去的工作，充满了挑战、辛酸与满足。一学期的辛苦，有收获的喜悦，也有不足与遗憾，现总结如下:一、重视常规管理，建立班级良好秩序
1、严格考勤、加强管理。早上、中午、晚上及时到班督查学生的情况，发现问题，随时解决。学生基本养成了比较好的纪律意识。
2、加大了对学生自治自理能力培养的力度。通过谈话等多种方式，注意指导学生进行自我教育，让学生在自我意识的基础上产生进取心，逐渐形成良好的思想行为品质;也注意指导学生如何进行自我管理，培养他们多方面的能力。
3、有效地利用好每周五的班会课。既按学校计划安排开展一些专题性的活动，学习有关的安全知识等;也根据本班的实际情况组织了“我的未来我做主”的大型系列活动，，对学生进行各方面教育。比如，信心教育，学习习惯、养成教育，学习经验交流会，感恩教育等内容，这些活动都促进了良好的学风、班风。
4、狠抓班级卫生。好的环境才能让学生爱上学习，在卫生方面我就把工作分配到人。不但早晚要打扫干净，平时还要注意保洁。
5、选拔班干部，培养积极分子。我从学生中选出品学兼优、作风正派、关心集体、有一定组织能力、在同学中有一定威信的学生担任班干部。班干部选拔出来以后，我予以指导，大胆使用，严格要求，加强教育。平时留心观察发现和培养积极分子，扩大了先进面，使更多的优秀学生有担任班干部的机会，得到锻炼。同时对部分工作态度不够认真，工作能力不突出的同学进行撤换。经过一个
多学期的努力逐渐培养出一批工作能力强、有责任心、威信高的班干部，并进一步带动了班风学风的好转。同时采用班长轮流制，让两个有能力的同学每月轮流管理班上的常务事情，这样更有利于管理班级。
二、抓好学习中心工作，形成良好的学习氛围
1、建立良好的课堂纪律和秩序。引导学生学会理解老师和尊重老师的劳动，上课认真听讲，认真笔记，课后认真完成作业。严格要求学习委员和课代表及组长从各个方面做好协调工作，如作业布置、早读的安排、课前的准备、作业的督促和检查等，切实减轻老师繁重的劳动。同时，指导学生如何在课堂上认真听讲，从而使学生养成良好的学习习惯。要求学生必须尊重老师，在这个学期有两个同学在课堂上顶撞老师，经过批评教育使他们认识到自己的错误，也通过这个事教育了同学们必须尊重老师，良好的师生关系对于每个同学的成绩很重要。
2、养成学生专心学习的习惯。无论是自习课，还是老师上课，禁止学生说闲话、睡觉、往窗外看，否则，予以严厉批评。
3、坚决制止不做作业的现象，要求当天的事情当天完成，并且经常完成限时作业，提高学生的作业速度。平时对学生奖勤罚懒，严格要求。在复习阶段，积极配合各任课教师辅导学生开展复习工作，培养学生良好的学习态度和习惯。
4、树立班级学习的榜样，让学生们向班里学习成绩优秀的同学学习，引导他们树立近期目标和长期目标，增强竞争意识。经常进行学习评比，做好奖励工作。
三、抓尖子，督差生，调动学习积极性
调动学习班积极性，形成刻苦学习争先恐后的学风，全面提高全班学生学习成绩，是尖子班班主任的首要任务，这方面，我采取了抓两头，带中间的办法，以个别谈话为主要工作形式，做尖子生和差生的指导工作，对尖子生，要求他们明确目标，确定方案，突破弱点，保持优势。同时提出具体措施;对差生，以鼓励为主，多谈话、多检查，发现问题及时纠正，发现进步，充分表扬;形成了优秀学生带头，差生不甘落后，大家争先恐、比学赶超的学习风气。同时利用每次考试的成绩，进行个案分析，发现学生弱点，分析原因，找到改进办法，保证各层次的学生都有强劲的学习劲头，使学习成绩保持上升趋势。另外用“以志激人”的办法，激发学习兴趣。一个无追求和奋斗目标的人，就缺少前进动力机械，更谈不上发展，无论是知识获取，技能形成，还是素质提高，都主要来自学习。能够提高学习效率，完成学习目标的途径有二:一是延长时间，二是提高效率。运用激励措施，通过多途径帮助学生树理想，谈追求，增强责任感、使命感和忧患意识。以培养学生的热情性、主动性、和进取精神。时时力求将学习情绪调控到最佳的“亢奋”
状态，“水击石则鸣，人激志则宏”实践证明:采用激励方式能使学生保持持久的学习的动力。
总之，在这一个学期里，我通过以上几方面的努力，班级工作较开展得还是比较的顺利，学生的整体素质在不断的提高。但学生当中依然存在的问题也不容忽视，高三担子还很重，工作还将复杂，因此，这就需要我不断的努力、刻苦，及时总结经验教训，争取取得更加辉煌的成绩。
高二班主任工作总结4过去的一学期里，我班在学校领导的统一组织下，在任课教师的大力支持和配合下，各项工作顺利开展，学习、生活等方面都取得较突出的成绩。现将本学期的工作总结如下:
一、加强对学生的思想政治工作，培养学生良好的道德品质，净化学生的心灵，努力培养又红又专的合格人才。
为了配合学校团委和政教处的工作，我们班积极开展了许多有益于学生身心健康发展的活动。例如，“跨步进入新世纪系列活动”、“寻找我身边的活雷锋”、“青年学生应该怎样以实际行动热爱祖国”、“青年学生应该树立远大的理想和报复”等。
同时，我也经常利用班会课对学生进行身心教育，帮助学生澄清思想上的模糊认识，提高学生的思想境界。我还充分利用课余时间和有关学生促膝谈心，及时对学生进行针对性的教育。
二、加强班级管理，培养优秀的学风、班风，深入全面地了解学生，努力培养“赤诚、严格、活跃、奋进”的班集体。
高三年级是学生的世界观发展、变化的重要阶段，同时，面临着毕业、升学等实际问题，随着课时和知识复杂程度的加重，容易产生两极分化，有的学生甚至会感到迷惘，对前途失去信心。
因此，在学生毕业前夕的思想工作显得更加复杂和重要。在这个学期里，一方面，我主要加大了对学生自治自理能力培养的力度，通过各种方式，既注意指导学生进行自我教育，让学生在自我意识的基础上产生进取心，逐渐形成良好的思想行为品质
又注意指导学生如何进行自我管理，培养他们多方面的能力，放手让他们自我设计、自我组织各种教育活动，在活动中把教育和娱乐融入一体。
还注意培养学生的自我服务的能力，让学生学会规划、料理、调空自己，使自己在集体中成为班集体的建设者，而不是“包袱”。
另一方面，我有效地利用好每周一的班会课开展一些专题性的活动，例如，学习经验交流会，意志教育，如何做时间的主人，习惯养成教育等，这些活动大大地促进良好的学风、班风的形成。
再一方面，我自己也以身作责，努力做学生的榜样，跟班勤，管理方法得力，班风正、学风浓。我班在学校的各项管理评比中都取得了良好的成绩。
本学期的几次月考均能超额完成县局和学校规定的指标数，各项管理也都取得了较好的成绩。这又进一步鼓舞了士气，使班级管理工作向着健康的方向发展。
三、积极抓好后进生的转化工作，努力使后进生以失败者来，以胜利者走。
后进生的教育和管理历来历来是班主任工作的难点，却又影响班级整体教育教学质量提高的至关重要的一环。
在这方面，我作为班主任首先做到了以正确的态度对待他们，深入调查摸底，搞清他们所以成为差生的原因，做到了因材施教，对他们处处真诚相待，时时耐心相帮，真正做他们的知心朋友、最可信赖的朋友。
及时对后进生加强心理疏导，帮助他们消除或减轻种种心理担忧，让他们认识到自己的价值。同时，我还创造条件和机会让后进生表现其优点和长处，使他们品尝到成功的欢乐和喜悦。
四、积极开展好文体活动，做好课间操、眼保健操，保护学生视力，增强学生的体质，提高学生的学习效率。
高中学生学习任务比较繁重，进行适当的体育活动不仅有利于学生身体素质的提高，而且也有利于学习效率的提高，每次活动我都亲临现场与学生一起活动并适当予以技术性的指导，这样不仅可以防止意外事故的发生，而且也可以加深与学生感情的交流。
五、积极主动地和各科教师联系，协调学校各方面的教育力量，发挥好纽带作用。
在与任课教师的交往中，我尊重他们的地位，尊重他们的意见，同时又把他们当作班级的主人，视为自己的良伴、知己。
凡事都主动地同任课教师协商，倾听、采纳他们的意见。能够慎重地处理学生和任课教师的关系，在处理师生矛盾时，尽量避免了激化矛盾，在这方面，我平时注意到多教育学生，让学生懂礼貌，尊重老师的劳动，树立老师的威信，增进师生情谊。
总之，在这一个学期里，我通过以上几方面的努力，班级工作较以前有了较大起色，学生的整体素质在不断的提高。
这届学生的高中生涯还有一个学期，面临着毕业及升学等实际问题，下学期担子还很重，工作还将更复杂。因此，这就需要我不断的努力、刻苦，及时总结经验教训，争取取得更加辉煌的成绩。
高二班主任工作总结5本学期我担任的是高二就班的班主任，在班级管理过程中，我努力履行班主任工作职责，认真落实学校布置的各项任务，注重对学生进行教育培养，希望能引导他们健康成长，学一点知识、长一点技能，顺利地毕业。本学期内，积极参与创文明校园活动，在学校组织的多项活动中取得较好的成绩，现将班主任工作总结如下:一、抓好一支队伍建设
即进行班干部队伍建设(包括团支部干部队伍建设)。建设的内容包括思想教育、工作职责教育、工作方法指导。班干部首先要有吃苦耐劳、任劳任怨、为集体奉献的精神，要能以身作则、顾全大局，而这正是独生子女所缺乏的一些品质，所以我把这作为班干部队伍建设的一个重要内容。进行工作职责教育，主要能使班干部责任明确，知道履行什么样的职责，该怎样去做，保持思路清晰。这两类教育主要通过定期召开班委会进行，而工作方法上的指导，主要在实践中进行。对于班干部的工作，不包办，给予他们一个较宽阔的空间，但在工作中我注意监督、观察，不足之处及时指出，并给予指导，如指导对照工作职责，结合班级情况制定阶段性工作计
划;如何开展工作等。还鼓励学生干部积极参与学生会和团委工作。
二、发挥三块阵地作用
第一，是文化宣传阵地。第一学期，重新布置教室，将班训“团结、勤奋、自信、争先”、名人警句、班级获奖锦旗及奖状挂在墙上，并开辟了团支部园地专栏，为学生创设了一个美观、大方、富有教育意义的学习环境。坚持每两周更换一期板报，每月更换一期团支部园地，板面活跃，内容丰富，充分发挥了宣传教育作用，有利于培养班集体形成健康向上的舆论氛围。
第二，是班会阵地。这是培养教育学生的重要渠道。每周坚持召开一次班会课，根据学校要求，有计划地、及时地对学生进行爱国主义、行为规范、集体主义、法制安全、学习重要性等教育，教育内容丰富，教育形式多样，引导学生提高思想认识，树立正确的人生观，健康的成长。
第三，是活动阵地。对于中学生，寓教于乐比刻板地说教效果好得多，在活动中可以使学生接受教育、锻炼才干、培养集体主义精神、增进班级凝聚力，所以，我积极组织学生开展各类活动并支持学生参与学校的各项有意义的活动。如班级开展了“手拉手”帮助“三困”学生活动;组织学生参观南京海洋公园。还积极支持学生
参加学校组织的校园文体节活动、知识竞赛、“教育之光”和“江南之花”文艺汇演等活动。
三、加强四种思想教育
第一，行为规范教育，也包括法制、社会公德教育。由于学生的自我约束力差，所以对行为规范教育是常抓不懈，每学期均要组织学生学习有关规范内容，督促学生在思想上提高认识，平时，对有些学生多讲、多提醒、多督促，对随地乱
扔、蓄长发、说脏话等不文明行为及时指出，要求改正。一年来，绝大部分学生都能自觉遵守行为规范，维护集体荣誉。
第二，集体主义教育。集体主义精神要求个人的行为融入集体之中，个人要服从集体。但现在的学生自我意识较强，缺乏顾全大局的意识，所以，通过组织“手拉手”帮助三困学生活动，促进学生互帮互学，增进友谊，大家共同进步，树立集体意识，并通过参与学校组织的集体活动，如篮球赛、运动会等，培养学生的一荣俱荣、一损俱损的集体意识，大大增进了集体的凝聚力。
第三，爱国主义教育。一是通过班会组织学生学习有关教育材料;二是要求学生观看新闻、阅读报纸，关心国家大事;三是支持学生参加“爱祖国、讲文明”征文活动、“红心永向党”演讲比赛及“弘扬抗洪精神，向校庆廿周年献礼”诗歌朗诵比赛、“党和祖国在我们心中”知识竞赛等爱国主义教育活动，从中接受教育。
对于特殊群体学生的教育，我持比较谨慎的态度，因为他们一般比较自卑、敏感，方法不当，容易挫伤其自尊心，我主要采取私下谈心的方法，这样容易沟通，容易接受。我们班有下岗职工子女，也有父母离异的学生，对他们我平时多注意，多观察，多鼓励，目前，他们思想上不存在着什么大问题。
班主任工作存在的问题:一、有时因为其它工作忙而顾此失彼，放松了对班级的管理，出现亡羊补牢的情形。
二、学生学习热情不高，主动性较差，也讲了，也教育了，但成效不大，没有好的办法。
三、与家长联系不够，在教育过程中还应多和家长沟通，互相配合，共同教育。
篇六：殡仪馆建设协议书
殡仪馆承包合同
篇一：施工合同(殡仪馆)
合
同
施
工
根据市环保部门对盐城市殡仪馆环评要求，新增盐城市殡仪馆迁建工程风烟楼项目，经盐城市殡仪馆研究决定将本工程承包给江苏省天悦建设工程有限公司承建。
发包人：盐城市殡仪馆
承包人：江苏省天悦建设工程有限公司
以下简称甲、乙方
一、发包人将殡仪馆风烟楼工程发包给乙方施工。
二、承包方式：包工包料(以设计图纸全部内容)。
三、合同价款：（最终以审计为准）。
四、合同工期：15个工作日，从XX年3月5日至XX年3月19日，如遇不可抗力工期顺延。
五、质量要求：合格。
六、工程结算方式：按04定额、盐城市挂牌信息价结算。下浮率及取费标准参照殡仪馆二期土建工程执行。
七、付款方式：工程完工付总价三分之一，第二年付总价三分之一，第三年全部付清余款。
八、安全责任：安全责任由承包人负责。
九、违约：违约合同罚款10000元。
十、以上合同一式四份，双方各执两份。
发包人：法定代表人：
承包人：法定代表人：
年月日
补
充
施
工
协
议
根据市环保部门对盐城市殡仪馆环评要求，新增盐城市殡仪馆迁建工程迁建4#楼、骨灰塔及附属工程，经盐城市殡仪馆研究决定将本工程承包给江苏省天悦建设工程有限公司承建。
发包人：盐城市殡仪馆
承包人：江苏省天悦建设工程有限公司
以下简称甲、乙方
一、发包人将迁建4#楼、骨灰塔及附属工程发包给乙方施工。
二、承包方式：包工包料(以设计图纸全部内容)。
三、合同价款：万元，补充价款300万元（最终以审计为准）。
四、合同工期：从XX年5月29日至XX年4月1日，如遇不可抗力工期顺延。
五、质量要求：合格。
六、工程结算方式：按04定额、盐城市挂牌信息价结算。下浮率及取费标准参照殡仪馆二期土建工程执行。
七、付款方式：工程完工付总价三分之一，第二年付总
价三分之一，第三年全部付清余款。
八、安全责任：安全责任由承包人负责。
九、违约：违约合同罚款100000元。
十、以上合同一式四份，双方各执两份。
发包人：法定代表人：
承包人：法定代表人：
年月日
补
充
施
工
协
议
根据殡仪馆要求，新增殡仪馆迁建工程1#2#3#楼装璜工程及附属工程，经盐城市殡仪馆研究决定将本工程承包给盐城市亨达装饰工程有限公司施工。
发包人：盐城市殡仪馆
承包人：盐城市亨达装饰工程有限公司
以下简称甲、乙方
一、发包人将殡仪馆迁建工程1#2#3#楼装璜工程及附属工程发包给乙方施工。
二、承包方式：包工包料(以设计图纸全部内容)。
三、合同价款：元，补充价款700万元（最终以审计为准）。
四、合同工期：从XX年5月1日至XX年6月30日，如遇不可抗力工期顺延。
五、质量要求：合格。
六、工程结算方式：按04定额、盐城市挂牌信息价结算。下浮率及取费标准参照殡仪馆二期土建工程执行。
七、付款方式：工程完工付总价三分之一，第二年付总价三分之一，第三年全部付清余款。
八、安全责任：安全责任由承包人负责。
九、违约：违约合同罚款100000元。
十、以上合同一式四份，双方各执两份。
发包人：法定代表人：
承包人：法定代表人：
年月日
篇二：做殡仪馆公用卫生间改造承包合同
做殡仪馆公用卫生间改造承包合同
发包方（甲方）：龙川县殡仪馆
承包（乙方）：林文初
为确保工程按质按量按时完工，明确双方职责，经甲乙双方共同协商，就公用卫生间改造工程有关事项订立本合同。
一、工程项目名称：龙川县殡仪馆公用卫生间。
二、工程量为：拆、铲、清、内室装贴瓷片，装自动冲洗设
备及间隔卫生房等。化粪池为三级标准池。
三、工程造价甲方按《殡仪馆改造预算表》款陆万肆仟肆佰
玖拾伍元整（￥元）支付款给乙方。
四、承包方式“乙方包工包料。
五、开工时间为XX年4月6日至XX年4月30日，按
质按量完工。若交付使用后，出现质量问题所造成的损失由乙方承担。
六、付款方式：完工检验合格后一次性付清改造款。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字（盖章）
之日起生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人：乙方签名：
年
月
日
年
月
日
篇三：公司承包合同范本
殡
仪
签订日期：馆
承
包
合
同年
月
日
合同书
发包方:阿瓦提县民政局
承包方:杜兴育
阿瓦提县汉族殡仪馆围墙和值班室室内设备（水暖电器设备）总投资221000（大写：贰拾贰万壹仟元整）。阿瓦提县民政局（发包方）与
杜兴育（承包方）协商达成一致。
现将殡仪馆经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营，订立本合同。
,承包方负责汉族坟墓开发、绿化环境和整体规划，殡仪馆由承包方独立核算,自主经营,自负盈亏。
,承包方必须在殡仪馆的法定经营范围内从事经营活动（以本公司企业法人营业执照为准），承包方利润归承包方所有。
月50日止。
经营权提供给承包方。
承包方的权利
,承包方作为殡仪馆的法定代表人,行使职权。:发包方在承包经营期限内将阿瓦提县殡仪馆,方式和主要指标
50年,即从XX年5月30日起至2065年5第六条
承包方在承包期间,对殡仪馆享有自主、独立的的经营权。
具体权利如下:
承包方有权决定殡仪馆日常管理和规章制度以及人员聘用。
承包方的义务
第八:,取得其应得的合法收入。
1、必须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税,费等.
2、在承包期间,应保证公司各项资产的完好（合理损耗
除外）.
第九
第十:.
1、有权维护殡仪馆利益不受损害。
2、有权监督殡仪馆的经营范围。
第十一:
1.不得以任何形式干涉承包方的经营权。
2.甲方要保证乙方的合法权益，由于甲方一直无钱支付给乙方工程款，所
以目前乙方在承包期间，在绿化、设施、规划等建设方面投入了大量资金，甲方因如期归还乙方工程费用。
3、必须按本合同规定保障承包方的合法权益。
4、必须全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。
5.县医院私人承包的临时殡仪送葬礼点，在合同签订前由甲方出面协调将
此处关门，不得以任何理由再次经营，如发现非法经营的由甲方出面进行制止。
6.甲方承担殡仪送葬车辆1辆、死人冰柜4台，驾驶员由乙方承担。
第十二
均由承包方享有。
第十三,解除或终止,发包、承包双方均不得随意变
更或解除.本合同需要变更或解除时,须经双方协商一致达成新的书面协议,在新的书面协议未达成之前,本合同仍然有效。
第十四,如国家有关政策与本合同签订时相比，发生重大变更，发包、承包任何一方利益受到重大影响,受影响的一方可以提出变更或解除本合同，并给予赔偿违约金。
第十五,干扰承包方的经营管理活动,使承包方无法继续经营下去,或使承包方的合法收入得不到保障,承包方有权解除本合
同以及暂停支付承包费用，并要求发包方承担违约责任。
第十六
发包,承包双方协商一致,可以变更或解除合同。,须
第十七有效期为50年（自XX年6月1日——2065年6月1日），本合同规定的承包期满,发包承包双方的权利,义务履行完毕后,本合同自行终
止。
第十八
应负违约责任。
第十九
承包方对阿瓦提县殡仪馆的投资总额的50％作为违约金，如承包方的实际损失超出该违约金的，则发包方按承包方的实际损失赔偿。
,无法继续履行本合同,则由承包方另行,承包双方应全面实际履行本合同,不履行或不完全履行的推选或指派承包经营者,经发包方认定,继续履行本合同。
第二十一承包方不承担殡仪馆债权债务。发包方应提供关于不干涉承包方自主经营的决议，并作为本合同的附件。
第二十二,如殡仪馆承包经营,且承包方履行本合同情况良好,承包方在同等条件下有优先再承包的权利。
第二十三
第二十四
第二十五
商解决。如协商不成的，双方提交仲裁委员会仲裁。
发包方:承包方：______________
地址：
身份证号码：
电话：
法定代表人:___________(签字盖章)____年____月____日____年____月____日,发包方,承包方各执一份。
补充条款：
1、2、3、篇四：殡仪馆组织设计
工程
施工组
织
设
计
启东市电力安装有限公司
目
录
前序
一、项目部组成、主要技术人员、劳动力配置及保障措施（需提供人员名单及相关证明）
二、施工程序及总体组织部署
三、安全文明施工保证措施
四、工程形象进度计划安排及保证措施
五、施工质量保证措施及目标
六、工程施工方案及工艺方法
七、施工现场平面布置
八、材料供应、来源投入计划及保证措施
九、主要施工机具配置
十、重要部分上的施工组织措施、技术方案
前
序
----能够受邀参与本次投标，我们倍感荣幸。特此致谢。
感谢业主同意我公司参加本工程的投标，使我公司获得一次展示我公司安全保障、施工技术、质量保证以及合同履行能力的机会。
本施工组织设计是我公司对工程施工的总体构思和部署。遵循国家的技术管理标准的有关规定，以及我公司的质量体系文件，在图纸会审后，按照施工组织建议书所确定的原则，编制详细的施工作业指导书，进行工程的施工管理，以确保优质、高速、安全、文明地完成建设任务
一、建设项目工程概况
1、工程名称：
2、建设单位：3、建设地点：4、承包方式：包工包料
5、质量要求：合格（本工程为交钥匙工程，中标人确保通过电力部门验收供电）
6、要求工期：30日历天。
一、项目部组成、主要技术人员、劳动力配置及保障措施（需提供人员名单及相关证明）1、项目部组成
根据招标文件的要求，结合我公司的现行管理体制，本工程施工组织机构设置见表
项目部组成人员：
项目经理：
质
检
员：
安
全
员：
材
料
员：
施
工
员：
(插入这次的人员证件)
主要施工人员表
（按你今天给我看的表格填的）
主要职责1.岗位职责
项目经理：全面负责本工程的施工组织和协调工作，并对工程施工安全、质量、进度、物资、设备和文明施工负责。
质检员：学习并掌握有关标准规范、程序文件及管理手
册。负责检查、监督施工过程中质量保证和质量检验工作。负责执行质量检验“三级验收”制度。
安全员：负责本工程的安全管理和现场安全监察，定期组织安全例会、安全检查和安全教育；深入施工现场检查安全情况，发现不安全隐患及时提出改进措施，遇有特殊情况和违章作业的，有权责令停止工作，并立即报告项目部处理。参与制定安全措施，并审查和监督措施的执行。开展各项安全活动并监督现场文明施工。
工具材料员：负责工地工器具的保管，定期对工器具进行保养维护、篇五：太平间管理协议书
太平间管理协议书
甲方：
乙方：
经友好协商，就
的管理事宜达成如下协议：
一、合作方式：乙方为甲方因医治、抢救无效而死亡病人的家属提供殡仪咨询和殡仪用品服务及太平间的管理。
二、咨询与服务实施地点：
三、合作目的：
1、构建和谐医患关系、延伸公寓的后勤服务工作，为医治、抢救无效而死亡的病人的家属提供殡仪咨询和殡仪用品服务。
2、为逝世者家属提供24小时殡仪咨询服务，人性化翔和协助服务。
3、节约医院后勤成本支出。
4、对太平间实行规范化管理。
四、双方的权力与义务：
（一）甲方的权力与义务：
1、为乙方开展殡仪服务工作提供所需的必要条件。
2、提供太平间用房及相关值班用房，以及院内值班电话及相关设施。
3、甲方对乙方人员的工作进行服务质量监督，并对乙方工作人员的违法违规行为作出处罚，并将处罚结果通知乙方。
4、为保障家属的隐私权力，甲方有义务保证除乙方外甲方其工作人员
不得将逝者相关信息以任何方式告知其它公司和个人。
5、四方有义务在第一时间通知乙方工作人员到太平间，并将逝者相关资料移交给太平间工作人员，以便及时报殡仪馆收运遗体。
6、合同期满后，在同等条件下甲方给予乙方优先续签的权力。
（二）乙方的权力与义务：
1、乙方按甲方要求管理太平间和遗体的接运，人力不
足时，由乙方及时调配人员，并对服务人员进行相关的系统培训。
2、乙方收到甲方逝者相关资料并将遗体接运到太平间后要及时向广州市殡仪馆呈报，逝者相关信息不得以任何方式告知其它同类公司或延迟呈报。遗体转运到殡仪馆后要对太平间进行严格的消毒处理。
3、乙方负责按甲方的要求对太平间安装室内空调、铁床担架让逝者有一个好的安逸环境，其费用由乙方承担。
4、乙方在工作中须严格遵守广东省《殡葬管理条例》及《广州市地方殡葬管理法规》等法律法规的规定，在不违反法律法规的前提下，尊重逝者家属的意愿，满足逝者家属的合理要求。
5、乙方派驻人员工资由乙方支付，乙方派驻人员相关法律责任由乙方承担。
6、乙方保证不做任何损害甲方声誉的事情，乙方商业行为必须是合法且是家属完全自愿的。
7、乙方未按制度办事，未遵守院规，以及引起家属投诉的须自觉接受甲方的处罚。
七、本协议未尽事项，由甲乙双方另行签订书面协议，如甲方提出相关意见，甲乙双方须根据要求签订相关的附加协议。
八、在合同期间，双方应根据国家相关政策的变化及时
调整合作方式与期限。如乙方在合作期间有违法行为，甲方有权终止合同。
九、本合同适用中华人民共和国法律。凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，则走法律程序处理。
十、在合同期间内凡涉及各方权力与义务的事宜，均应及时以书面的方式通知对方。本协议任何一方违约造成对方损失，违约方应向对方赔偿损失，赔偿金双方协商。
十一、凡遇不可抗力因素，任何一方有权单方解除合同。
十二、合同期限：自XX年3月1日至XX年3月1日止。
十三、本合同一式四份，甲乙双方各执俩份，双方代表签字及盖章后生效。
篇六：水池承包施工合同
水池承包施工合同
甲方:贵州XX投资有限公司
乙方：
王XX（身份证号：）
甲乙双方遵循平等、自愿和诚信原则，双方就XX项目水池施工事项
协商一致，签定本合同。双方共同遵照执行。
一、工程名称：XX项目。
二、工程地点:XX规划制指定区域。
三、工程内容和规格：新修水池共计1个。
四、施工要求：
1.按甲方提供的设计图纸要求进行施工；
2.水池施工质量达到XX项目主管部门验收合格标准。
五、工程工期：年月日至
年
月
日。共
天。
六、工程承包方式：包工不包料。
七、工程施工单价：1、水泥标砖单价：元/块（规格：
240*115*53；按国家规定）；2、内粉单价:14元/m2(含打底、抹灰、青光三道工序)；3、混凝土垫层单价
：15元/m2(含浇筑、青光)；以上工
序施工完毕，试水一周合格后双方现场签字同意完善验收手续。
八、结算及付款：
1.乙方施工完毕后，经甲方项目负责人现场验收合格后，在施工完毕
当月25日前由乙方提交工程款付款申请及验收合格签字资料至甲方财务，甲方在次月5日完结付款（周末、法定假日顺延）。
九、甲方责任：
1.负责施工用材料进场到施工指定区域；
2.协调组织工程的竣工验收和竣工结算；
3.监督检查乙方施工。
十、甲方权力：
甲方发现乙方出现下列情况时，有权单方面解除承包施工合同、有权
拒付工程款、有权要求乙方作出经济赔偿：
（1）工程转包；
（2）乙方原因造成施工进度滞后或者不能按期完工交付使用；
（3）发生重大工程质量事故；
（4）不遵中吉殡仪馆项目部有关工程施工、质量管理规定。
十一、乙方责任:
（1）认真组织施工，自觉接受甲方监督检查；
（2）认真履行合同承诺，按期完成施工任务，确保按时竣工交付使
用；
（3）严格执行项目建设规范要求，按图施工，文明施工，确保施工
质量；
（4）加强安全施工教育和管理，及时消除安全隐患，杜绝安全事故
发生，并对施工过程中出现的所有的安全责任负全责。
十三、乙方权力：
有权要求甲方按合同约定结算工程款。
十四、违约责任：
1.乙方延误工期，不能在时限规定日期竣工并验收合格的，按日承担
元的违约责任（累计计算）。
2.工程质量不合格，由乙方负责返修，直至合格，并承担返修的所有
费用。由于返修造成的工期延误，也应按上述规定赔付逾期违约金；
3.质修期内发生质量问题，乙方应在接到甲方通知2日内进行维护修
理，否则甲方有权委托其他施工单位进行修理。因此发生的费用从保修金中扣除。
4.甲方原因造成施工过程中途停建或由于设计变更以及设计错误造
成的返工，由建设单位赔偿乙方因此造成的实际损失；
5.甲方不按合同约定结算并支付工程款，承担相当于所欠金额一倍的违约责任。
十五、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不能达成一致意见的，申
请人民法院裁决。
十六、本合同自双方签字盖章（按手印）后生效，全部
工程竣工，工
程款项结清后失效；
十七、本合同一式四份，双方各执二份。
甲方（盖章）
年
月
日
年
月
日
乙方（盖章）
篇七：建设工程劳务承包合同
汉滨区殡仪馆迁建项目火化厅，告别厅工程
日
期：劳
务
作
业
分
包
合
同
二O一三年六月二十二日
建设工程作业分包合同
发包方：陕西省安康市兴华建设（集团）有限公司
（以下称甲方）
承包方：
（以下称乙方）
遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将总承包的建筑工程
作业分包事项承包给乙方，经双方协商一致，特订立本合同。
一、工程概况
工
程
名
称：汉滨区殡仪馆迁建项目火化厅，告别厅工程工
程
地
点：
结构类型及层数：
总建筑面积
：
二、承包合同内容
施工图设计独立柱开挖（包括独立柱开挖放线，抄平。
不含独
立柱基础挖机挖土，运土施工作业），独立柱基础清槽及以上砖砌体，模板，钢筋，砼，基础梁土方开挖，清槽，基础回填，室内外砼地面
硬化等工程直至竣工备案验收（甲方另行进行专业分包的除外）、扫
地出门的全部作业（含管理），作业所需的设备、机具、耗材、辅材、周转材料等，具体范围如下：
本合同约定的作业分包范围
本工程项目设计图纸，图纸会审（交底）纪要，设计变更
等范围内如下工作内容。
独立柱基础开挖（包括独立柱开挖放线，抄平。不含独立柱基础挖机挖土，运土施工作业）及以上至竣工备案验收（甲方另行进行专业分包的除外）的全部作业内容（含管理）。
保障施工需要的施工设备、小型机具、工具，耗材、辅材、周转材料等。
满足文明施工，安全达标、环境保护的临时设施（生产、生活）。
真实反映施工过程的全套工程资料（符合陕西省建设
工程资料竣工备案规定）。
具体内容
基础分部工程
施工图设计独立柱开挖（包括独立柱开挖放线，抄平。不含独立柱基础挖机挖土，运土施工作业），独立柱基础清槽及以上砖砌体，模板，钢筋，砼，基础梁土方开挖，清槽，室内外砼地面硬化，基础室内外部分回填（甲方供回填土到场），各分项工程的放线抄平的全部劳务，所需设备、机具，工具、耗材、辅材、周转材料等。
钢筋工程
甲方提供设计图纸中的各种钢筋并运送到场，乙方负责卸料，见证取样送检，按规格堆码整齐。要求机械连接及电渣压力焊连接的，焊剂及机械由乙方方提供。
乙方负责钢筋加工制作、安装，包括：出入库、搬运解捆、调直、切断、弯曲、挂牌、放线、垫模、焊接（对焊、搭接焊、闪光
压力焊）绑扎、螺纹连接（含套丝）、凳铁制作等劳务。
乙方负责满足工程施工需要的设备、机具、工具及耗材、辅材、周转材料。
各种预埋件的制作及其安装（包括二次结构植筋）由乙方负责。
砼浇筑时，乙方须安排钢筋工跟班作业，对钢筋进行
守护校正。如经扫描检查，砼内钢筋变形严重，不能通过验收，乙方应无条件整改并承担由此产生的一切损失。
其它：1、乙方应配备懂技术能识图的钢筋工长；2、乙方承担钢材计划错误给甲方造成的损失（如工期、退货费用，资金占用利息等）。
模板工程
本工程所需耗材、辅材、周转材料（如模板、方木、钢管、扣件、U型卡、螺杆、蝴蝶扣等）及工具设备均由乙方承担，材料应有合格证。
模板的制作安装、涂刷隔离剂，砼浇筑时看模，冲洗清洁、加固、堵缝；拆模、缺陷修补、码放，楼面清理等全部劳务。
乙方负责现场放线，复核并配合预埋件安装，负责孔洞预留，周转材料上下车，二次转运，垂直运输，材料的使用及保管，工具制作。
模板安拆必须进行安全技术交底，制定有针对性施工方案和安全技术措施，拆模前，砼须达到规定的拆膜强度或养护期，并经
监理同意，砼墙、柱、板面必须达清水砼要求。如需修补材料由甲方负责。
模板安拆，不分施工部位及形状均已在作业价中包含；各种材料进出场上、下车费作业分包价中已包含。
砼工程内容
甲方提供商品砼及砼泵送设备（不含布料机）。其它设备、机具、工具、器材、劳保用品均由乙方提供。
砼施工乙方作业包括前后台工作，布泵管、拆泵管、移泵管、清洗泵管，搭拆架子、架板，布料、振捣、收捡落地砼、配合试验取样、垫块制作，砼表面处理、履盖、养护，设备、泵管、机具的清洗、拆除、码放等，其中零星工程及二次结构自拌砼，包括砂、石、水泥场内运输、砼搅拌、运送，搅拌机的清洗等。
砼工程不分施工部位，不分砼厚度，不分砼强度等级，作业分包中均已包含。
砼工程应确保结构的几何尺寸、标高、轴线达设计要求，表面垂直度，平整度达不抹灰的质量要求。
脚手架工程，所需的一切费用均已包含在作业价中。
乙方负责脚手架所需的钢管、扣件、架板、槽钢、钢丝绳、外防护密目，水平防护、安全、油漆、挡脚板，其它辅材及工具，乙方提供的材料须有质量合格证。
本工程施工全过程的内外脚手架塔设、拆除及维护的劳务。
临边、洞口的防护，卸料（操作）平台的搭拆，连墙件的篇八：殡仪服务案例选编16例(18000字)
殡仪馆里骨灰盒丢失该赔偿多少
沈阳市法院作出统一规定
沈阳市中级人民法院近日对殡仪馆里骨灰盒丢失的民事赔偿标准做出统一规定，规定此项赔偿包括经济损失和精神赔偿，经济损失以寄存单据或协议上写明的寄存骨灰盒及其它丢失的祭奠物品实际价值为准，精神赔偿最高数额为５０００元。
近一、两年来，沈阳市接连发生了几起寄存在殡仪馆里的骨灰盒连同骨灰丢失的案件，有的家属还提起民事诉讼，要求殡仪馆对其经济损失和精神损害给予赔偿，而目前最高法院对此类案件如何处理，特别是对精神损害赔偿标准没有明确规定，所以在民事判决时，当事人双方对赔偿数额的争议较大。为统一赔偿标准，沈阳市中级人民法院出台了《关于殡仪馆寄存骨灰盒丢失有关赔偿事项的暂行规定》（以下简称《暂行规定》）。
《暂行规定》共作出１０项规定，它规定此项赔偿包括经济损失和精神赔偿两部分，经济损失指在寄存单据或协议上写明的寄存骨灰盒及其它丢失的祭奠物品实际价值；经济损失有投保的，按投保确定的总价值计算，并先通过投保理赔程序解决；经济损失没有投保的或投保理赔的总价值低于骨灰盒和祭奠物品实际价值的，其经济损失或理赔后不足部分，可作为民事赔偿解决。
《暂行规定》还特别规定，精神赔偿最高数额为人民币
５０００元，并按骨灰寄存年限逐年递减。即寄存当年丢失的，赔偿最高额为５０００元，第二年丢失的最高额为４０００元，以此类推。第六年以后丢失的。赔偿最高额为人民币８００元，并逐年递减。即第六年为８００元，第七年为６００元，以此类推，第十年以后一律为１００元。
骨灰丢失引发官司
死者亲属获赔三万
中广XX-01-1610:16:1河北省沽源县人民法院日前审结了一起因为死人骨灰丢失而引起的精神损害赔偿案，在该县引起轰动。
1988年7月8日，该县小厂镇棠犁沟村村民钮桂兰将丈夫的骨灰寄存于县殡葬管理所。1999年4月15日，钮桂兰让自己的女婿又续办了存放11年的手续。当年7月15日，当她再到殡仪馆祭奠丈夫时，却再也找不到丈夫的骨灰盒了。
之后不久，钮桂兰一纸诉状将殡葬管理所告上法庭，要求被告赔偿精神损失费。法院近日判决被告赔偿原告精神抚慰金人民币3万元。
来源：中国广播
作者：杜震
责编：叶勉
“医院丢尸”案索赔近百万（平顶山）
赵秋平是河南省平顶山煤业集团有限责任公司六处服务公司的职工。１９８９年，经人介绍与同单位的司机史武结婚，两个人感情一直很好。第二年，他们生下了一个男
孩。史武在儿子史成业长大后便把其送到了离平顶山市不远的叶县少林武术学校学习。两口子憧憬着美好的未来，充满了幸福感，然而一场防不胜防的灾难却在这时不期而至了。
２００１年１２月１日早晨，零零星星下起了小雪。已经１０来天没有见过儿子的赵秋平思子心切，便骑着自行车和女同事尚岚（其子也在叶县武校就读）一起去探望儿子。当赵秋平、尚岚一前一后出市区向东行至卫东区大营村时，后边一辆大货车突然疾驶而来，将赵秋平挂倒后，拖挂车轮又从赵秋平身上轧过。
这时走在后边的尚岚急忙跑上前去喊道：“停车！停车！”随着喊声，许多群众一下便围了过来。尚岚迅速记下了车牌号后又拨打了１１０和１２０电话。然而，肇事司机张军峰趁机逃逸。当１２０急救车赶到后，赵秋平的心脏已停止了跳动。辗转几家医院后，赵秋平尸体被其家属及平顶山市交警支队事故科送到了平顶山煤业集团有限责任公司总医院（以下简称医院）太平间东８号存放。
事故发生后，平顶山市公安交警支队卫东交警大队下达了《道路交通事故责任认定书》，认定司机张军峰负事故全部责任，赵秋平无责任。经过调解，张军峰所在的平顶山市汽车运输公司第七分公司同意支付赵秋平家属死亡补偿费、丧葬费、交通费、误工费等５．２万元。然而，时过不久，平顶山市汽车运输公司第七分公司又反悔不予赔偿。无奈，死者家属史武只好将其起诉到当地法院进行索赔。
然而，一波未平一波又起。２００１年１２月１４日，平顶山市交警支队事故科（以下简称事故科）去医院处理事故时，却意外发现赵秋平的尸体不见了。
这究竟是怎么一回事？话还得从头说起。２００１年１２月２日，也就是赵秋平车祸身亡的第二天，河南省许昌市襄城县孙祠堂乡邮政所职工耿林林到平顶山市参加朋友的婚礼。婚宴后的当日下午，当耿林林和其他１０余名客人来到平顶山市建设路东段等车回家时，耿林林被一辆大型客车撞倒并死亡。事故科赶到现场后，没有得到耿林林的身份证明，便按无名尸体将其送到了平顶山煤业集团有限责任公司总医院太平间，存放于西房６号冰箱内。
耿林林的家在襄城县城，丈夫米军召在县城上班。而耿林林自己则在乡下工作，她参加朋友婚礼那天没给丈夫米军召说，所以米军召当时不知道此事，也便没及时得到出事的消息。当事故科按无名尸将耿林林送到医院后的第二天，米军召得到消息去医院辨认尸体。由于没有存尸手续，医院太平间值班人谢中付没让其辨认。二人就此发生了口角，１２月４日，平顶山市交警事故科给医院打了电话后，米军召于１２月５日再次来医院进行辨认。
据谢中付讲，１２月５日自己正患重感冒、发高烧，身体状况极差。米军召下午找到谢中付时，谢中付恍恍惚惚便
把东太平间８号冰箱内赵秋平的尸体提供给了米军召。米军召及其随行亲属未经仔细辨认，就于１２月６日将尸体拉回家中。换衣整容后，１２月７日米军召到襄城县殡仪馆将尸体火化，其后将骨灰拉回襄城县范湖乡赵台村老家，将骨灰撒入棺材后进行了土葬。
史家得知这一情况后，史武的精神到了濒于崩溃的边缘，他整天不回自己空落落的家，住在母亲家。承包单位的两辆运输车也停了，但每月２０００元的承包费还得照交。史武的父亲史文彦因此而心脏病加重，于２００２年１月６日，不幸病故。赵秋平生前与大嫂崔秀萍处得像亲姐妹一样，不分你我。赵秋平车祸身亡尸体丢失后，崔秀萍茶饭不进，邻居经常听到她深夜的哭泣声。一个多月后，崔秀萍也突发心肌梗塞病故。
得知尸体丢失后，２００１年１２月１８日，史家与平顶山煤业集团有限责任公司总医院副院长王建平、传染病房主任陈永杰一起找太平间看守人谢中付，听他汇报尸体丢失经过。此时，王副院长、陈主任方知尸体确实被弄错。
２００１年１２月２７日，史家找医院商议解决问题的办法，多次协调不成，史家最终于２００２年２月４日一纸诉状将平顶山煤业集团有限责任公司总医院和米军召告到了平顶山市中级人民法院。史武等五原告认为，两被告严重侵犯了原告对死者尸体的处分权和管理权，剥夺了众原告与
死者进行遗体告别的权利和寄托哀思的权利，造成了特别严重的后果。依据我国《民法通则》的有关规定和最高人民法院《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第３条第３款之规定，请求法院判令两被告返还骨灰并支付取骨灰和安葬费用２万元；请求判令两被告向原告支付精神抚慰金９８万元。
２００２年３月１２日，平顶山市中级人民法院公开开庭审理了这起全国罕见的尸体错领纠纷案。
原告律师认为，被告平顶山煤业集团有限责任公司总医院管理异常混乱，工作人员严重不负责任。尸存单上，被告将出车费等涉及被告经济利益的事项记载得清清楚楚，而“入箱号”一栏内却是空白，箱号对于医院来讲是区别此遗体和彼遗体的主要标志，这份存尸单上没有注明。另外，被告在２００１年１２月２日接受平顶山市交警事故科送来的无名尸体时，本该交给太平间值班人的单据也没交，这些都为尸体领错埋下了祸根。被告米军召又错上加错拉错尸体，导致这场尸体错领纠纷案。两被告给原告造成了极大时精神痛苦，损害了死者家属的人格尊严。为了抚慰原告的精神痛苦，原告提出９８万元的诉讼请求不是盲目的。
被告平顶山煤业集团有限责任公司总医院认为９８万元精神赔偿费太离谱，根据有关精神赔偿的条款，１～２万元是正常的。
被告米军召认为，对这起纠纷，自己也是受害者，不应当负赔偿责任。
经过法庭调解，原被告双方达成取骨灰协议。２００２年３月１４日，赵秋平骨灰被取回。而原告要求的９８万元的精神赔偿，终因双方要求标准相差甚远而末达成协议。在法庭协调无果的情况下，法庭作出了择日宣判的决定。
河南工人日报XX-05-2600:00:0殡仪馆丢失寄存的骨灰损害赔偿纠纷案
内容:
一、案情
原告：艾新民
被告：青山殡仪馆
艾新民之兄于１９８７年１月１６日因病去世后，遗体在青山殡仪馆火化。火化后，死者亲属花９０元钱买一骨灰盒，将死者骨灰存放在青山殡仪馆寄存处，寄存期限５年，寄存费１０元，并领取了骨灰寄存证。死者亲属除有其弟艾新民外，还有其父、其妻。此后，每年死者忌日时，其亲属都去祭骨灰以寄托哀思。１９８９年忌日时，死者亲属前去祭拜时，被殡仪馆工作人员告知骨灰遗失。当时，殡仪馆表示尽力寻找。后经多次寻找，均无下落，殡仪馆向死者亲属表示了歉意，但死者亲属仍要求寻找骨灰。至１９９２年１月，死者骨灰寄存期满，死者亲属要求青山殡仪馆归还骨灰未果，死者之弟艾新民向武汉市青山区人民法院提起诉讼，认为青山殡仪馆丢失其兄骨灰，致使寄存期满后不能归还骨
灰，造成死者亲属精神极大痛苦，要求法院判令青山殡仪馆赔偿死者亲属精神损害费１０００元，并修墓一座下葬死者生前遗物。
青山殡仪馆辩称：对死者骨灰遗失，造成死者亲属精神痛苦，本馆已多次表示了歉意和慰问。骨灰盒是有价值的，我们愿意赔偿，而骨灰是无价值的，不能予以赔偿。对原告的其他诉讼请求，本馆不能同意。
二、审判
青山区人民法院经审理认为：青山殡仪馆将原告之兄的骨灰遗失，系该馆工作人员失职所致，该馆是有过错的。对于死者骨灰遗失造成其亲属精神痛苦，青山殡仪馆应当赔偿。经法院主持调解，当事人双方于１９９２年５月５日自愿达成调解协议：由青山殡仪馆赔偿艾新民现金５５０元（当即付清）；艾新民同意撤回起诉。青山区人民法院当即裁定准予艾新民撤回起诉。
三、评析
本案案情并不复杂，审理也比较顺利，最后以撤诉结案，似无什么法律问题可谈。但细分析来看，本案涉及的法律问题并不那么简单，值得我们研究。
从实体上看，本案死者骨灰寄存在青山殡仪馆，寄存期５年，青山殡仪馆收取寄存费１０元并发给死者亲属骨灰寄存证一份。这说明死者亲属和青山殡仪馆之间成立有骨灰寄存保管法律关系。该法律关系权利义务内容，在青山殡仪馆
来说，主要权利为收取寄存费，主要义务为妥善保管死者骨灰，并在死者亲属前来祭拜时，提供祭拜之便利，在寄存期满时，向死者亲属交还骨灰；在死者亲属来说，主要义务是交纳寄存费，主要权利为祭拜骨灰和按时收回骨灰。该法律关系指向的标的物，即为特定的死者骨灰。现青山殡仪馆在寄存期限内将保管的死者骨灰遗失，致不能在寄存期满时向死者亲属交还死者骨灰，这首先是违反合同的行为。保管标的物灭失，保管人当负赔偿保管物之责，这是毫无疑问的。但因所保管的骨灰（除骨灰盒以外）并非通常所说的民法上之物，无法确定其经济价值，故骨灰这种特定物就无法计算赔偿额。据此，是否就不存在赔偿问题了呢？
对此，我们应该看到，骨灰既然可以作为保管法律关系之标的物，说明它对死者亲属具有某种价值，而且这种价值是社会所普遍承认的。这种价值就是精神寄托、精神安慰价值。死者亲属通过安葬死者或存放死者骨灰，虽然也表示了对死者的哀思和精神寄托，但并不因此就不再存在精神寄托的问题。每年忌日或清明节的祭拜、扫墓，仍然是精神寄托、精神安慰之需要。这说明，人们存放死者骨灰（遗体），是为了满足其一定的精神需要的。骨灰被遗失，使死者亲属失去祭拜之特定物，当然会造成精神痛苦。而这种精神痛苦往往只是人们的一种精神状态，不一定会给其带来直接经济损失。故对这种精神痛苦需要有一定的安慰，包括精神上的安
慰和物质上的安慰。这就是精神损害赔偿问题。对于精神损害的民事责任问题，从立法上和审判实践上都是赞成非财产责任和财产责任并用的。而精神损害的财产责任，除了有填补经济损失的性质以外，在没有直接经济损失的情况下，主要就是一种抚慰性质，使受害人得到一种心理平衡。从当事人之间直接法律关系上看，骨灰丢失表现为违反合同的行为，但因骨灰的特殊作用，骨灰丢失又造成了死者亲属精神损害，致合同违约行为转换为精神损害赔偿。所以，在本案中，除了有合同上的赔偿（骨灰盒）问题外，骨灰的赔偿就转换为精神损害赔偿，为侵权之债。至于这种精神损害的赔偿数额，不宜过低，过低起不到精神抚慰的作用；不宜过高，过高则与精神抚慰性质不符。可根据具体案情具体确定。象本案经法院调解，当事人双方共同协议一个赔偿数额，也不失为一种方法。
从程序上看，本案主要有两个问题：一是诉讼主体即原告的诉讼主体资格问题。死者死亡后，其父、其妻均在世，但诉讼却是其弟提起的，法院也未通知其父、其妻参加诉讼，是否该诉讼应由上述３人共同进行，抑或其弟无权诉讼？这涉及到这种诉讼的当事人条件问题。一般来说，死者的近亲属是与死者关系最为密切的人，死者死亡对近亲属造成的精神打击最大，因此，这种诉讼的主体，应限定在近亲属范围内为宜。本案死者之弟在近亲属范围内，应该说他提起诉讼
并无不当。有一种意见认为，本案原告只应是死者之父、之妻，而不应是其弟，这种意见是值得商榷的。因为法律上并没有明确规定这种诉讼只能由近亲属中的哪些近亲属提起，也不能从法律规定和法律利害关系上推定出这种诉讼只能由近亲属中的哪些人提起；同时，从直接利害关系上看，死者之弟因兄之骨灰被遗失，确实因此遭受精神痛苦，和本案有直接利害关系，又提出有明确的被告、具体的诉讼请求和事实、理由，应当说死者之弟是符合当事人条件的。这里的问题，实际上是死者之父、之妻应不应作为共同原告参加诉讼，或者说，法院在受理了死者之弟提起的诉讼后，应不应通知死者之父、之妻作为共同原告参加诉讼。由于死者之父、之妻在近亲属范围之内，也有精神痛苦问题，应该说和本案有直接利害关系。所以，法院在这种情况下，应当通知死者之父、之妻参加诉讼。通知后，如果死者之父、之妻明确表示放弃实体权利，可不确认为原告；如果他们不愿意参加诉讼，又不放弃实体权利，则应确认为原告，即使不来参加诉讼，也不影响法院对案件的审理和判决。当然，象这种诉讼，死者之近亲属也可以采取推举诉讼代表人的方式，由诉讼代表人代表他们进行诉讼，在实体判决时，实体权利判归他们共同享有。二是本案的结案方式问题。本案调解是在法院主持下进行的，并且由双方当事人达成了调解协议，这不是案外和解，故法院应以调解的方式结案，而不应以裁定撤诉的方式结案。
湖北大悟首例遗体损失赔偿案：
殡葬所何以坏规矩
XX年07月12日8:55:33激动
大悟县棉纺厂女出纳黄芳霞上班仅四天就离奇死亡，当地殡仪馆未经家属签字就将遗体火化，被家属告上法庭索赔10万元。据悉，大悟县法院将于本月中旬开庭审理这起全省首例、全国第二例遗体损失赔偿案。
一、上班四天离奇死亡
XX年6月2日下午，大悟县东新乡两河村六组农民黄齐友正在田里锄草，突然有人来告诉他，他的女儿黄芳霞在城关出事了。
女儿上班仅4天，怎么会出事呢？黄齐友一家人惊魂未定地赶到县人民医院，只见女儿正躺在急救室里已奄奄一息，医生向他表示，因呼吸衰竭已无生还的希望。黄齐友见状悲痛欲绝。女儿天资聪颖，漂亮大方，从小被公认是东新乡两河村的女秀才。1997年5月，黄芳霞以优异的成绩考取咸宁财税会计学校，三年中全靠父母打柴和妹妹打工挣钱供养，方才顺利完成学业。
XX年5月，经两河村支书李传发、县水电公司干部李成德等人介绍，黄芳霞于当年5月29日安排到县棉纺厂担任出纳工作。当晚，女儿就停止了呼吸。女儿是怎么死的？没
有任何人告诉他。
二、死因不明竟被火化
令人倍感蹊跷的是，女儿是李传发、李成德等人送到医院的，而女儿一断气，他们就急于抢着要将遗
体送到火葬场。在女儿死因不明的情况下，黄齐友当场予以拒绝，表示等法医鉴定以后再说。
然而，李传发、李成德等人还是强行将遗体运至大悟县殡仪馆，送到殡仪馆后，未经亲属签字，竟然将遗体匆匆送进了火化炉。
据事后了解，黄芳霞上班以后，被安排在一间没有栏杆的破窗户寝室住。事发当天，李成德的儿子李华强行进入了黄芳霞的寝室，里面随即发出阵阵吵闹和摔打声，不久，李华离开。10分钟后，李华与其父亲李承德一起返回，从寝室里将黄芳霞抬出来，送往县人民医院。
为此，黄齐友多次向有关部门反映，但一直没有结果。
三、一纸诉状索赔十万
今年5月15日，黄齐友一纸诉状将擅自火化女儿遗体的县殡葬管理所告上法庭。7月8日，大悟县法院民事庭举行了庭前会议，原告黄齐友索赔10万元的诉讼，遭到县殡葬管理所拒绝。
黄齐友认为，他费尽毕生心血培养女儿上学，不料匆匆而去。全家人在精神上和物质上均遭重创，损失至少10万
元。原告律师黄善斌向法庭出示的证据表明，县殡葬管理所所长高帮华、会计高涉兰在一份调查笔录中承认，黄芳霞被火化时，的确未经亲属签字。黄律师表示，虽然没有具体的法律条文规定，必须经过亲属签字才能将遗体火化，但县殡葬管理所的行为严重违反了《民法通则》的有关条款，侵害了他人的合法权益，理应赔偿。
而县殡葬管理所则表示，火化过程符合法律程序，概不承担任何经济赔偿。据了解，此案将于近日开庭审理。
资料：全国首例遗体赔偿损失案
今年2月4日，广东湛江市赤坎区某工程师因病死亡。而在举行追悼会当天，死者亲属几百人却找不到尸体。后据殡葬管理所调查，该所2月5日在处理一批无主尸体时，误将工程师尸体火化。最后，死者亲属只得向遗相告别。
事后，死者亲属遂将当地殡葬管理所告上法庭。由于国家尚未出台相关法律条款，该案目前仍在审理中。
我国著名法学家杨立新认为，人活着对自己的身体享有身体权，死后，身体权就转化为身体利益，这种身体利益转由他的近亲属依法保护，侵害死者的遗体，同样构成侵犯行为，死者的近亲属同样要求赔偿精神损失。(王兵天平)（武汉晚报）
为给死去儿女结“鬼亲”
竟相约到殡仪馆偷骨灰
清明节期间，辽宁省北票市发生这样一件怪事：为了给
死去的人结门鬼亲，死者亲人竟去殡仪馆骨灰存放室偷骨灰。
据报道，死者艾某和死者毕某均为２０岁时去世，艾某为男性，毕某为女性。今年清明节期间，二死者亲属经协商决定结鬼亲。但由于两家均欠殡仪馆存放管理费，故两家出人到存放室偷出两盒骨灰，其中一家将骨灰倒出后在骨灰盒中放入一个大萝卜，又送回原处。骨灰管理人员发现后及时报案，警方查出真相，对当事人进行了处罚。(完)
丢了骨灰岂能只赔空盒
河南两兄妹讨回公道
祭奠了30年的亲人骨灰，却被殡仪馆突然丢失；当受害家属找殡仪馆要求赔偿时，殡仪馆只同意赔偿一只骨灰盒的价值。日前，河南省开封市的谭苏、谭复民兄妹终于通过法律为自己讨回了了精神抚慰金6000元。
1999年清明时节，年过花甲的谭苏、谭复民兄妹在儿孙的陪伴下，到开封市殡仪馆祭奠去世30年的老父亲谭华臣时，发现父亲的骨灰不翼而飞。殡仪馆领导答应赔偿骨灰盒的价值。两位老人对殡仪馆的态度非常失望，坚持要找到骨灰。最后双方协商不成，谭氏兄妹一气之下将殡仪馆推上了法庭，要求法院判决殡仪馆赔偿精神抚慰金10万元，并将亲人骨灰恢复原状。
一审法院经审理认为，原告将亲属骨灰交与被告保管，并交纳了一定的保管费用，双方事实上形成了保管合同关系。谭华臣骨灰丢失，使亲属失去精神寄托，殡仪馆应赔偿谭华
臣亲属的精神损失，但要求1篇九：《民政部关于加快殡葬事业发展的意见》(1995年12月11日
民事发[1995]27号)
《民政部关于加快殡葬事业发展的意见》（1995年12月11日
民事发［1995］
27号）
各省、自治区、直辖市民政厅（局）：
为适应社会主义市场经济的需要，推动社会全面发展，满足社会丧葬需求，必须积极推行火葬，改革土葬，破除封建迷信，提倡文明节俭办丧事，必须大力发展殡仪服务业，不断提高服务水平，促进我国殡葬事业的健康发展。现就加快殡葬事业发展提出如下意见：
一、殡葬事业是一项特殊的社会公益服务事业，殡仪服务是社区服务的组成部分，殡葬事业单位是地方人民政府为群众办丧事设置的公益服务场所。各地要重视殡葬改革工作，扶持殡葬事业的发展，把殡仪馆的建设和改造列入当地建设规划，并给予资金支持；要指导殡葬事业单位解放思想、深化改革，探索社会化的发展路子。
二、适应群体的需求，积极建立和完善殡仪服务体系。殡仪服务体系包括殡仪馆、火葬场、公用墓地、骨灰安放处、殡仪用品服务单位。其发展目标：推行火葬的市、县应建有殡仪馆、殡仪服务站、火葬场、骨灰公墓、殡仪用品服务单
位，并逐步实现殡仪服务点化、社区化。大中城市的区要建立殡仪服务站，经营丧葬用品，实行昼夜服务。土葬改革区要建立遗体公墓，发展土葬殡仪服务。乡村应从实际出发，开展便民利民服务，有条件的可建立悼念和骨灰安放所及设施，不断提高乡间殡仪服务水平。广大城乡都要积极倡导丧事俭办，推行移风易俗改革。到本世纪末，基本形成服务项目齐全、服务点社区化、服务质量和管理水平较高的城乡殡仪服务体系，为推行殡葬改革服务。三、加强设施建设，提高殡仪服务的整体水平。各地要按照民政部颁发的《殡仪馆等级标准》，规划、建设好殡仪馆。有条件的要一次规划，一步到位。资金不足的要一次规划，分步实施。搬迁或新建殡仪馆，要力争一步到位，达到国家等级殡仪馆的标准。要科学规划和设计，做到布局合理，设施齐全配套，整体景观和谐，符合殡仪服务流程。要把火化间作为建设和改造的重点，尽量采用国内外的先进设备，推进技术进步，提高文明火化的程度。各地要严格掌握评定等级殡仪馆的标准，积极做好评定工作，争取到本世纪末全国国家一级殡仪馆达到1%，国家二级殡仪馆达到10%，三级馆达到20%，大多数省会城市的殡仪馆达到国家二级馆以上的水平，对已经上等级的殡仪馆，各级民政部门要给予优惠政策，调动殡仪馆上等级的积极性。公墓建设要科学规划，合理布局，必须经殡葬管理部门批准后兴建。城镇公用墓地要从严控制，限制发展；乡
村公益墓地要搞好建设，加强管理。公墓建成后，要采取坚决措施，克服乱埋乱葬现象；要严格控制葬穴占地面积，骨灰墓穴地一般不超过1平方米，遗体墓穴不超过6平方米；要搞好绿化美化，向园林化、艺术化方向发展。要提倡骨灰、遗体处理多样化，鼓励在公墓内兴建骨灰墙、廊、塔。
四、对殡葬事业单位实行分类指导。殡葬事业单位分为全额、差额、自收自支三种预算管理形式。实行全额预算管理的殡葬事业单位是指依据有关政策规定，通过殡仪服务或在保证殡仪服务的前提下开展多种经营，收入甚微，或经常性收入不抵于各项支出，主要由财政拨付事业费予以维持的殡葬事业单位。主管部门应对他们采取各种鼓励措施，使他们开源节流，增收节支，不断提高自我生存、自我发展能力。实行差额预算管理的殡葬事业单位是指依据国家有关政策规定，通过殡仪服务或在保证殡仪服务的前提下开展多种经营获得一定数量的经常性收入（一般占单位经常性支出30%），但不足以全部支付本单位的经常性支出，支大于收的，差额需由财政预算拨款补助的殡葬事业单位。主管部门应积极争取财政的投入，大力推行殡葬改革，完善增加设备，扩大业务量，增加收入。实行自收自支管理的殡葬事业单位是指依据国家有关政策规定，通过殡仪服务或在保证殡仪服务的前提下开展多种经营获得较稳定的经常性收入，可以做到收大于支的殡葬事业单位。主管部门对
他们应在人、财、物的管理及经营上适当放宽，促进其发展，不断提高社会效益和经济效益。
各级民政部门要积极采取措施，加强管理，制定激励政策，调动殡仪职工的积极性，拓宽服务领域，增加业务收入，创造条件，使殡葬事业单位都能逐步向差额预算管理和自收自支管理过渡；要积极向有关部门汇报情况，争取他们在有关政策方面给予支持，鼓励其过渡，逐步减少财政补贴，最终都能达到自收自支。
五、进一步完善以承包为主要形式责任制。
各类殡葬事业单位都要依法建立和履行承包合同。实行经营责任制时，要注重国有资产的保值增值，坚持全员承包或集体承包，实行馆长负责制，一般不搞个人承包。主管部门要科学地确定经济指标，对殡葬事业单位的服务和经营活动要按国家有关规定核算，不断降低劳动和物资的消耗，提高殡仪服务的社会效益和经济效益；要依据国家规定，合理确定他们的事业发展基金、集体福利基金和职工奖励基金。各类殡葬事业单位都要积极推行民主管理，发扬职工的主人翁精神；要以贯彻《劳动法》为契机，全面推进劳动用工制度改革，对干部，工人（含临时工）可分别实行聘任制和合同制；要建立健全岗位责任和考核制度，严格考核，优胜劣汰，形成激烈竞争机制；要根据有关政策和本单位实际，建立健全退休、辞退和职工福利保险制度，切实保障职工的合
法权益；在分配制度上要用好工资中的活的部分，建立符合本单位特点的工资、津贴、奖励制度，奖勤罚懒，克服平均主义。
六、大力推进科学技术进步，提高设备设施、殡仪服务技术的科技含量。各民政部门要从科教兴国战略高度，充分认识殡葬事业的发展必须依靠科技进步，并以此来增强干部、职工的科技意识。殡仪馆的改造和兴建要充分利用现代科学技术的新成果，加快火化机、殡仪车等设备设施技术改造。火化设备要达到无害化、文明化、自动化。要认真执行《燃油式火化机污染物排放限值及监测方法》
（GB13801—92）国家标准。殡仪车要向高、中档发展，达到性能良好，外形美观，内部装饰讲究，遗体盛放装置实用、卫生、文明。要创造条件，积极推广使用计算机辅助管理系统、药物防腐技术，把现代的信息、系统、控制理论和技术应用到殡仪馆的改造和管理上。
七、拓宽殡仪服务的领域。殡葬事业单位要在保证基本的殡仪服务坚持文明节俭办丧事基础上，根据群众需要增添服务设施，扩大服务内容，增加服务项目，开拓殡仪服务新领域，主导丧葬用品市场，满足不同层次的丧葬需求。通过殡仪服务积极引导移风易俗，推动丧葬改革，努力探索科学文明的殡葬礼仪。要加强殡葬用品市场的管理，严禁封建迷信用品的生产和销售。在搞好殡仪服务的前提下，发挥自身
优势，积极开展一业为主，多种经营，以事业办实业，以实业补事业，推进殡葬事业健康、快速、持续发展。
八、努力提高殡仪职工的整体素质。各地要根据民政部、劳动部颁布的《民政行业工人技术等级标准》的要求，认真组织殡仪技术工人的职业技能培训，使各岗位上的技术工人达到相应的技术等级要求，逐步实行通过培训考核提职、持证上岗的用人制度。要发挥中央和地方两个积极性，实行广泛的岗位培训。要大力提
倡学历教育，鼓励各级各类人员开展多学科、多渠道、多层次的技能教育。要在全国推行《殡仪职工服务规范》、《管理人员职责规范》，不断加强职业道德教育，大胆选拔、引进人才，逐步建立起一支技术精、业务强、作风正、具有敬业精神和开拓精神的殡仪职工队伍。
篇七：殡仪馆建设协议书
投资协议书
关于投资协议书4篇
投资协议书
篇1甲方：
身份证号：
住址：联系电话：
乙方：身份证号：
住址：
联系电话：
甲乙二方为共同开拓、经营殡葬服务事业，根据《中华人民共和国合同法》和江西省民政厅《关于利用社会资金建设殡葬设施有关问题的通知》等相关法律规定，本着平等互利、诚实信用的原则，通过友好协商，一致同意共同投资入股开展遗体火化、殡仪服务等各项经营业务，为体现各方公平公正，特订立本协议。
第一条投资项目名称、投资总额、经营内容、期限
投资项目：殡仪馆和公墓建设，总规划面积
亩，殡仪馆占地30亩，公墓占地100亩，投资总额
万元。
经营内容：殡仪馆、骨灰堂、火葬场、公墓区等相关遗体火化、殡仪服务。
经营期限：36年，从
年
月
日－
年
月
日。
第二条投资各方的出资方式、出资额和占股比例
甲方以作为出资，出资额万元人民币，占总投资的%。
乙方以作为出资，出资额万元人民币，占总投资的%。
第三条本协议各方的权利和义务
1、投资各方的责任以其投入资金比例为限，各方的收益按各自出资比例进行分配，共享收益，共担风险，盈利和亏损分配、结算方案由双方共同协商确定，并共同签字后实施。
2、投资各方须在本协议签字生效日内以现金或现金支票方式打入投资各方一致同意设立的银行帐户，缴足全部出资金额。
3、甲方负责与当地政府相关部门协调办理建设开发手续和殡葬经营许可证书，并办理相关设施产权登记手续等。
4、甲方负责殡仪馆和公墓建设具体实施，乙方配合甲方完成建设，有权了解、掌握相关建设进展和资金使用情况，并提出监督、改进意见，以保证各方投资安全。
5、殡仪馆和公墓建设期间及建成营利期间，乙方有权查阅、摘抄、复制相关财务会计账薄资料，甲方有义务配合。
6、甲方与当地政府的合作经营变更、延续等重大事项，有义务提前向乙方书面通报并征求乙方同意后实施。
7、殡仪馆和公墓经营重大人事任免权由甲、乙双方协商后确定，日常经营事务以甲方负责具体实施，并视实际需要由各方协商后派员或对外招聘人员实施。
8、本协议各方未经他方书面同意不得擅自泄露本协议内容。
第四条本协议的修改、变更和终止
1、本协议一经签订，投资各方不得中途撤股、撤资，但允许投资各方之间或与其他投资股东实行购买、转让、合并等。
2、对本协议及其补充协议所作的任何修改、变更，须经投资各方共同在书面协议上签字方能生效。
第五条违约责任
1、投资各方如有不按期履行本协议约定的出资义务的，则视作违约方单方终止本协议，守约方有权按照违约方欠缴的出资额追究违约方的违约责任。
2、投资各方如有违反本协议其他约定的，则视作违约方单方终止本协议，违约方所出的投资金额将作为违约金赔偿给守约方。
第六条争议的解决
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决的，则任何各方均有权通过诉讼途径解决。
第七条本协议未尽事宜，由投资各方另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。之前各方所协商的协议条款与本协议内容有冲突的，以本协议所规定的内容为准。
第八条本协议自投资各方共同签字之日起生效。一式二份，每方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方签名：乙方签名：
签字日期：
签订地点：
投资协议书
篇2甲
方：
身份证号：
乙
方：
身份证号：
丙
方：
身份证号：
经友好协商，甲、乙、丙三方在公平、平等、自愿的基础上，根据《合同法》、《公司法》等法律法规的有关规定，就共同投资经营
事宜，达成如下协议：
第一条、甲、乙、丙三方将在珠海市投资
品牌服装店5间（具体选址三方协商后作为本协议补充条款）。
第二条、三方各出资人民币三十五万元，合计出资一百零五万元。该出资用于5间服装店的经营，包括但不限于：商铺租金、商铺装修、品牌使用、服装进货、商铺设施购买、员工工资、水电费、管理费和工商税务等相关费用。
第三条、三方出资各占5间服装店股份三分之一，以后如因经营需要由三方以同等比例出资。
第四条、三方合作期限为年，即自
年月日至
年月
日。
合作期间未经三方书面同意，任一方不得擅自终止本合作协议、转让经营商铺。合作期满后，如需继续合作，另行协商。
第五条、经三方一致同意，指定为共同投资事务执行人，管理日常经营活动。
三方可以指派营业人员负责管理、经营服装店，具体安排需三方共同协商及任命。三指派的营业人员的职务行为对三方均发生效力。经营期间，所获收益和所负债务由三方共同享有和承担。
第六条、任一方或其指派的人员对外签订合同、费用的支出，应例行诚实守信，厉行节约，维护三方的共同利益为原则和宗旨。
任一方或其指派的人员在履行职责时，因故意、有明显过错或重大过失造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第七条、自签订本协议时，三方共同指派出纳人员，全权负责投资资金的管理，出纳人员接受三方的领导。所有费用支付需经三方同意或签字后，经出纳人员处支出。
第八条、三方指派的业务员和出纳人员在履行职责时，享有相应的劳动报酬，劳动报酬列入经营成本费用。
第九条、在合作经营期间，所需原材料统一由
方负责配送，方按原材料进价加收10%的配送费进行配送。所需费用列入经营成本费用。
第十条、甲、乙、丙三方合作经营期间产生的利润每年分配一次，经三方协商可以另行确定分配时间。三方按出资比例分享共同投资利润，分担投资亏损。
三方的共同出资、形成的财产以及利润为三方共同财产，任一方不得擅自处置，未经出资三方一致同意不得抵押或质押。
第十一条、任一方向三方以外的人转让其投资中的全部或部分投资须经另两方书面同意，在同等条件下，另两方有优先受让的权利。
第十二条、在经营过程中出现亏损的，三方有义务按同等比例追加出资。三方合作经营满一年的，如发生亏损，一方不愿追加出资继续经营的，经协商可解除本合作协议并进行清算。
第十三条、甲、乙、丙三方应遵守本协议，不得擅自违约，否则应向守约方承担违约责任。
任一方不按时出资，应承担延期出资所产生的一切法律后果，同时违约方向守约方承担元/日的经营损失。
任一方出资延期超过1个月致使无法经营，或任一方明确表示不再出资或以自己的行为表明不再出资的，违约方除承担所有经济损失责任外，还应向守约方支付违约金人民币
万元。
第十四条、本协议合作期限内除出现本协议第十二条规定的情况外，任何一方不得擅自终止、解除本协议。否则视为违约，违约方将向守约方支付违约金人民币
万元。
因政策调整、政府行为等三方订立合同时依据的客观情况发生重大变化，致使合同无法继续履行的，三方均可解除合同。
三方经协商达成一致，可解除合同。
第十五条、本合同履行地为本协议第一条所明确的双方共同投资的店铺所在地。双方在履行本协议时发生争议，应当本着精诚合作的原则协商解决，协商不成的交由合同履行地人民法院管辖。
第十六条、甲、乙、丙三方的合法身份证复印件作为本协议的附件，以证明三方的合法身份。
第十七条、本协议未尽事宜经三方协商一致，可签订补充协议。
第十八条、本协议经三方签字后即生效。协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（签字）：
联系电话：
日期：
乙方（签字）：
联系电话：
日期：
丙方（签字）：
联系电话：
日期：
投资协议书
篇3担保编号：_____________担保权人：_________________________________________多边投资担保机构：_________________________________鉴于：_________（甲）担保权人拟投资于_________（“项目企业”的名称和主要业务地）；_________（乙）作为这一投资安排的一部分，担保权人于______年_____月_____日业已与________（东道国）政府缔结了_______（担保协议的名称），其核准副本业已提供给多边机构；_________（丙）担保权人业已向多边机构申请担保与这一投资及其担保协议有关的某种非商业风险；以及_______（丁）
多边机构，经东道国政府的同意，业已同意按以下所规定的条件，提供该担保；有鉴于此，有关各方协议如下：
第1条
通则
有关各方特此认为多边机构______年_____月_____日担保产权投资通则（下称“通则”）的.一切条款是本合同的组成部分，并且有同样效力，如同它们完全规定于合同之中，（须经本附表a的修改）。这里所用字母开始大写的术语定义于通则之中。
第2条
担保投资
担保投资应是担保权人由于_________（支付或其他出资取得这些股份）所取得的项目企业_________（普通）股份；但这一股份数必须调整，以反映股份分股、股票股利或类似指标和根据以下第6条所规定的备用担保纳入本合同担保的附加股份。
第3条
担保
在与本合同条款保持一致的情况之下，并考虑到根据第7条所支付的保险费，多边机构同意赔偿担保权人在担保期限由于下列任何风险发生的直接结果所承受的有关担保投资或其收入任何损失额的_________％（“担保百分比”）：
（1）转移限制；
（2）征用；
（3）违约；或
（4）战争和内乱。
第4条
担保期限
担保期限应开始于代表多边机构签署本合同（“合同日期”），结束于______或根据通则第七章终止本合同的任何一个较早的日期
第5条
担保货币
多边机构和担保权人根据本合同的一切支付，都应用________（“担保货币”）进行。
第6条
担保额和备用担保额
在任何情况之下，根据本合同的任何和全部赔偿总额都不得超过_________（“担保额”），除非根据通则第29条，经担保权人请求，在不超过_________
（“备用担保额”）的数额的条件下，这一数额才得以增加，并且，在通过第30条所规定的情况下应予减少。
第7条
保险费
在担保期限，担保权人应向多边机构以担保额的_________％加上备用担保额的_________％的比例，支付年度保险费。
第一年度的保险费应是_________（数额），并应在合同日期支付。以后的年度保险费应在合同日期周年或在此之前支付，并且，应根据这类保险费日期生效的担保额和备用担保额计算。
第8条
会计原则
就本合同而言，项目企业的财务报表或有关项目企业的财务报表应根据_________（国名）所公认的会计原则编制。
第9条
违约期限
就违约担保而言，通则第9条（b）款所指定的期限应是担保权人就不执行或违约求偿提起司法或仲裁程序之后的_______年。
第10条
担保确定性申请表的保证
担保权人理解，多边机构缔结本合同的依据是作为附表b附于本合同之后的担保确定性申请表中的信息和陈述。
担保权人表示并保证，在其签署本合同之日，这类信息和陈述在所有重要方面都是准确的和完全的；但是，这一保证不得扩展到有关预测和估计的错误，如果：
（1）在上述日期，担保权人或项目企业都不知道这类错误，或者，即使他们十分谨慎行事，也不可能知道这类错误；并且
（2）当担保权人或项目企业知道这一错误时，担保权人迅速向多边机构通报。
第11条
仲裁
在与通则第3．1节所规定的限制相一致的情况之下，有关各方之间产生于本合同或有关本合同的任何争端都应根据通则第3条所指定的仲裁规则仲裁解决，仲裁程序应在_________（城市和国家）进行。
第12条
地址
下列地址应是为通则第6条的目的而规定的：担保权人：__________，多边机构：______________。
第13条
生效
本合同应在合同日期生效。
有关各方，通过其正式授权的代表，以其各自的名字，签署本合
以资证明。
担保权人（盖章）：_________多边机构（盖章）：_________代表人（签字）：___________代表人（签字）：____________________年______月______日_________年______月______日
签订地点：_________________签订地点：_________________投资协议书
篇4甲方：________________法人代表________乙方：_______________法人代表：________为完善和提升____________的旅游基础设施及旅游接待能力，解决甲方行政区域内部分剩余劳动力的就业问题。乙方决定在甲方____________投资开发旅游产业，区域为____________片区。为保证甲、乙双方的根本利益，确保项目的顺利进行。经双方协商确定达成投资意向协议，为明确双方的职责，特签署此《投资意向书》。
一、项目建设内容
乙方在____________片区投资开发的旅游产业项目由休闲度假山庄和低密度旅游服务建筑群组成，项目总投资约20_万元，项目具体建筑面积以规划管理部门核准为准。
二、乙方职责及义务
1、由乙方聘请相关机构，在20_年3月1日前完成该片区的地形图测绘工作，费用由乙方负责。
2、由乙方聘请具有资质的规划设计人员，完成整个片区的规划设计初稿送甲方；待甲方审查并提出修改意见后，在30日内将修改后的规划设计正式文本报送甲方送有关部门审查，待审查通过后应严格按照批准方案进行建设，费用暂时由乙方垫付。
3、乙方在签署《投资意向书》3日内先付甲方人民币叁拾万元（￥300000.00元）作为甲方的前期工作经费，待正式规划方案批准后，乙方在一次性预付给甲方土地征地、拆迁费用壹百万元（1000000.00元），签署正式《开发合同》后从乙方应付甲方的土地款中扣除。
4、乙方在获得《国有土地使用权证》后，需在60日内启动项目建设，2年内完成所有项目建设工作。
三、甲方职责及义务
1、甲方安排一名领导干部组成的专职协调机构，负责协调处理该项目的征地、拆迁和群众协调等工作。同时，指派专职人员负责为乙方办理各相关部门的行政许可及批文等事宜，费用由乙方负责。
2、待正式规划方案批准后，甲方在30个工作日内完成征地、拆迁工作并将土地移交乙方进行施工建设。为缩短乙方的建设周期，甲方应协调好各职能部门办理相关手续。
3、待正式规划方案批准后，甲方在3个月内完成该项目用地的报批及挂牌等工作并协助乙方在30日内办理《国有土地使用权证》。
四、优惠政策
因乙方开发项目属招商引资项目，其建设用地按照点征的办法进行挂牌出让，挂牌出让价格按照甲方征地成本价挂牌。由于该地块目前属于荒地没有任何基础配套设施，为支持乙方发展旅游产业及完善该片区群众的基础设施建设，甲方将该项目挂牌出让土地获取的土地出让金（乡净收益部分）返还90%，及该项目所收缴的城市基础设施配套费全额返还给乙方用于该项目的基础设施建设。
五、其他事项
1、该项目范围内的拆迁工作由甲方负责完成，费用由乙方负责。
2、如若乙方在挂牌拍卖时未能取得该地块的使用权，甲方应协调获得使用权的公司将乙方所支出的费用并按银行同期存款利息将本金利息付还乙方。
六、违约责任
如双方在执行上述约定的过程中，出现违约行为，侵害另一方利益的将承担违约责任，除承担被侵害方的所有损失外，赔偿该项目上述总投资的5%的违约责任金。如乙方在获得《国有土地使用权证》后2年内未启动项目建设，甲方可无条件收回土地。
本意向书为双方前期的协议书，在双方没有签署正式《开发合同》以前，双方均以《投资意向书》约定条件进行。本意向书一式柒份，双方各执叁份，送市招商局壹份。本意向书经双方签字后生效，具《合同书》的同等效率。
甲方：__________代表：______________年____月____日
乙方：__________代表：______________年____月____日